Договор на изготовление товара и выполнение услуг

Договор возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы

Договор возмездного оказания услуг
по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы

___________________________________ «__» __________ 20__ г.
(указать место заключения договора)

________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, предприятия с указанием
организационно-правовой формы)
в лице __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)
действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны
и ______________________________________________________________________,
(полное наименование организации, предприятия с указанием
организационно-правовой формы)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
изготовлению, размещению и установке наружной рекламы товаров,
выпускаемой предприятием Заказчика, на территории _______________________
________________________________________________________________________.
(указать город, область, район)
1.2. Услуги по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы
включают в себя проведение следующих видов работ:
— изготовление рекламных постеров и их установку на заранее
подготовленных щитах с целью получения рекламных щитов для наружной
рекламы Заказчика;
— выполнение комплекса работ по подготовке к размещению и размещение
готовых рекламных щитов на согласованных между Исполнителем и Заказчиком
рекламных местах;
— техническое обслуживание, которое включает: контроль над
состоянием рекламных щитов не менее одного раза в течение _________ дней,
их регулярную влажную и сухую уборку.
1.3. Подробное описание, размеры и количество экземпляров рекламных
щитов, перечень рекламных мест и сроки нахождения рекламных щитов на
рекламных местах, а также другие условия, которые стороны считают
необходимыми, указаны в спецификации, которая является приложением N 1 к
настоящему договору.

2. Обязательства Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги по изготовлению, размещению
установке наружной рекламы наиболее эффективным и рациональным способом.
2.1.2. Согласовать в течение ________________ рабочих дней с момента
предоставления Заказчиком макеты рекламных щитов, соответствующих
требованиям, указанным в пункте 3.1.3. настоящего договора.
2.1.3. В течение _____________ рабочих дней с момента поступления на
расчетный счет от Заказчика суммы аванса в размере ______________ рублей,
изготовить рекламные щиты в количестве, указанном в приложении N 1 к
настоящему договору.
2.1.4. Установить рекламные щиты в соответствии с условиями и
сроками, предусмотренными в приложении N 1 к настоящему договору.
2.1.5. Информировать Заказчика об окончании работ по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы и ежемесячно, но не позднее _____
числа начавшегося месяца, представлять Заказчику на подписание акт
сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг за истекший месяц по
форме, предусмотренной приложением N 2 к настоящему договору.
2.1.6. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных щитов и
контролировать состояние рекламных щитов не реже ______________ раз (а) в
_____________ дней. В случае хищений, механических или прочих повреждений
рекламных щитов немедленно письменно уведомить об этом Заказчика и
приступить к их восстановлению не позднее ________ рабочих дней с момента
обнаружения повреждений. При этом срок нахождения рекламных щитов на
местах увеличивается на срок приведения рекламных щитов Исполнителем в
надлежащий вид. Восстановление части рекламного щита в виде постера
осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламного щита — за
счет Исполнителя.
2.1.7. Сообщить Заказчику о датах начала и окончания срока
нахождения щитов на рекламных местах.

3. Обязательства Заказчика

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Представить Исполнителю надлежащим образом удостоверенную
копию лицензии или соответствующего разрешения на рекламируемый товар,
если рекламируемые товары подлежат лицензированию.
3.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.1.3. Предоставить Исполнителю для согласования макет рекламных
щитов. Макет должен быть выполнен на бумажной основе, соответствовать
пропорциям и цветам оригинала, действующему в Российской Федерации
законодательству и нормативным актам.
Макет должен содержать номер лицензии и наименование органа,
выдавшего эту лицензию, если рекламируемые товары подлежат
лицензированию, а также содержать пометку «подлежит обязательной
сертификации», если рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации.
3.1.4. Предоставить Исполнителю для производства рекламных щитов
макет в электронном виде не позднее ______________ рабочих дней с момента
заключения настоящего договора. В случае несоблюдения Заказчиком
упомянутого срока, срок нахождения рекламных щитов на рекламных местах не
продлевается и не переносится.
3.1.5. Предоставлять по требованию Исполнителя любую информацию,
необходимую для выполнения обязательств по настоящему договору.
3.1.6. Рассматривать и подписывать ежемесячный акт сдачи-приемки
выполненных работ и оказанных услуг с указанием стоимости фактически
выполненных работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц в
течение ______ рабочих дней с момента его получения от Исполнителя.

4. Порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг

4.1. В течение ________ рабочих дней с момента получения уведомления
от Исполнителя о выполнении ежемесячного объема работ и услуг по
настоящему договору Заказчик обязуется осмотреть и принять результат
выполненных Исполнителем работ. При отсутствии замечаний Заказчик обязан
подписать представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ
и оказанных услуг. При наличии замечаний Заказчик обязан в письменном
виде указать недостатки и недоработки и сроки их устранения.
4.2. Ежемесячно, в течение ____________ рабочих дней с момента
окончания каждого календарного месяца, Исполнитель обязуется представлять
Заказчику на подпись акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных
услуг за истекший месяц с указанием стоимости фактически выполненных
работ и оказанных услуг за отчетный календарный месяц.

5. Стоимость услуг

5.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет
___________________ рублей, НДС составляет сумму ________________ рублей.
(цифрами и прописью) (цифрами и прописью)
5.2. Стоимость, указанная в пункте 5.1. настоящего договора,
является окончательной для объема работ и услуг, предусмотренных
настоящим договором.
5.3. При согласованном изменении объема работ и услуг стоимость
может быть изменена, и Сторонами должно быть подписано дополнение к
настоящему договору.

6. Срок выполнения работ и услуг

6.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой
зачисления суммы аванса в размере, указанном в пункте 7.1. настоящего
договора, на расчетный счет Исполнителя по банковским реквизитам,
указанным в пункте _____ настоящего договора.
6.2. Работы и услуги должны быть выполнены за ____________ месяцев с
даты их начала.

7. Условия платежа

7.1. Заказчик в течение 5-ти банковских дней с даты подписания
настоящего договора переведет по банковским реквизитам Исполнителя,
указанным в пункте 14 настоящего договора, сумму аванса в размере
_____ % от стоимости, указанной в пункте 5.1. настоящего договора.
7.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг и выполненных работ
осуществляется на основании счетов-фактур, выставляемых Исполнителем в
течение _____ рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами
ежемесячного акта выполненных работ и оказанных услуг путем перечисления
на расчетный счет Исполнителя суммы, указанной в акте.
7.3. Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем
производится в течение _____ банковских дней с даты получения Заказчиком
счета и акта о завершении работ и оказании услуг по настоящему договору,
подписанному обеими Сторонами. Форма акта является приложением N 3 к
настоящему договору.

8. Ответственность сторон

8.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполняемых работ и
услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.
8.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему
договору, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Исполнителю
в полном объеме.
8.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе
Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает
Исполнителю фактически выполненные работы и услуги, а также возмещает
фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик
уплачивает Исполнителю пени в размере ___% от суммы, указанной в пункте
5.1. настоящего договора.
8.5. В случае нарушения срока выполнения услуг Исполнитель
уплачивает Заказчику пени в размере ___% от суммы, указанной в пункте
5.1. настоящего договора.
8.6. Исполнитель, руководствуясь пунктом 2 статьи 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации, вправе отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых они не несут ответственности, такие как
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов
государственной власти и других компетентных органов.
В этом случае установленные сроки выполнения обязательств
переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме
другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не
позднее десяти дней с момента их наступления.
9.3. Доказательством наличия действия обстоятельств непреодолимой
силы и их последствий будет считаться Свидетельство, выдаваемое
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или ее отделением в
месте нахождения соответствующей стороны.
9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 9.1.
настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более
___________ месяцев, настоящий договор подлежит расторжению, и в этом
случае Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех
споров и/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора
или в связи с ним, путем переговоров.
10.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры
и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

11.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности
любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе
исполнения обязательств по настоящему договору. Режим конфиденциальности
распространяется на текст договора и его основные условия, а также на
любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как
конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.
11.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим
договором конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
общедоступными.
11.3. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору,
Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой
Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые
убытки.
11.4. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи,
когда любая из Сторон по договору обязана разгласить конфиденциальную
информацию компетентным органам в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

12. Общие положения

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.
12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть
письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть
подписано к настоящему договору.
12.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные
и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу,
если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.
12.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах на русском языке
по одному экземпляру для каждой Стороны и оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
12.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
12.6. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.

13.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая
корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по
настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется
нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет
направляющей Стороны.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Приложение 1
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы

Спецификация к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы

1. Основные данные:
— Место размещения наружной рекламы ________________________________
— Описание рекламных щитов _________________________________________
— Количество рекламных щитов _______________________________________
— Стоимость изготовления и установки щита __________________________
— Стоимость обслуживания щита ______________________________________
2. Исполнитель по заданию Заказчика изготавливает и размещает
рекламные щиты в количестве ____________ (_______________) штук.
(цифрами и прописью)
3. Итого общая стоимость изготовления, установки и размещения
рекламных щитов, в том числе изготовление рекламных постеров и их
установки на подготовленных заранее щитах, составляет
______________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
4. Итого общая стоимость технического обслуживания всех
установленных рекламных щитов составляет ________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
5. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора
возмездного оказания услуг по изготовлению, размещению и установке
наружной рекламы от «____» _________ 200_ г. и подписана в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.

Заказчик Исполнитель
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
Заказчик Исполнитель
М.П. М.П.

Приложение 2
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной рекламы

Акт выполненных работ за _____________ период

___________________________________ «__» ________ 20__ г.
(указать место заключения договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» _________ 200_ г., с одной
стороны, и представитель Заказчика _____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» ________ 200_ г., с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная по вышеуказанному
договору работа за ______________ месяц удовлетворяет условиям договора и
Заказчик не имеет никаких претензий к качеству выполненной работы.
Краткое описание выполненной работы и оказанных услуг за
определенный период _____________________________________________________
________________________________________________________________________.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой Стороны.

На основании настоящего акта Заказчик в ____________________________
(указать период выполнения услуг)
оплачивает сумму _______________________ рублей.
(цифрами и прописью)

От Исполнителя От Заказчика
______________ _________________ ______________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
м.п. м.п.

Приложение 3
к договору по изготовлению,
размещению и установке наружной реклам

Акт о завершении работ услуг по договору

г. _____________ «___» ________ 200_ года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя __________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» _________ 200_ г., с одной
стороны, и представитель Заказчика _____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании доверенности от «___» ________ 200_ г., с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что все работы и услуги по
договору от «___» ___________ 200_ года о возмездном оказании услуг по
изготовлению, размещению и установке наружной рекламы выполнены в
полном объеме и составили сумму___________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для
каждой Стороны.

На основании настоящего акта Заказчик оплачивает Исполнителю
оставшуюся сумму в размере ______________________ рублей.
(цифрами и прописью)

С перечислением на расчетный счет Исполнителя оставшейся суммы в
размере ________________ рублей, Заказчик считается выполнившим полностью
(цифрами и прописью)
свои обязательства по оплате работ и услуг по вышеуказанному договору.

Исполнитель Заказчик
______________ _________________ ______________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
м.п. м.п.

Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

Отзывов: 2 Просмотров: 18800
Голосов: 2 Обновлено: н/п

ДОГОВОР №

г._____________ «___»_____________201__ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и, ______________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________ , действующего на основании ___________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке, изготовлению и доставке полиграфической продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (услуги) на условиях настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему. Детальные условия выполнения работ (оказания услуг) определяются Сторонами в Дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы (оказать услуги), указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчику на условиях, определенных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Дополнительные соглашения оформляются в качестве приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями. В Дополнительных соглашениях определяется наименование работ (услуг), их стоимость, требования к качеству и объемам работ (услуг), сроки выполнения, а также иные необходимые условия операций, совершаемых Исполнителем.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ (услуг) Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.

2.2.2. Своевременно и полностью передавать Исполнителю материалы, требуемые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора и детализированных в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.3. В течение 3 (Трех) дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее — «Акт») подписать Акт и направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои мотивированные возражения. В случае неполучения Исполнителем Акта или мотивированного отказа в указанный срок обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными, а работы (услуги) принятыми по умолчанию.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Денежные средства, оговоренные в Дополнительном соглашении, перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты, в течение 5-ти (Пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика в полном объеме в соответствии с соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) не ранее поступления предоплаты в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему Договору. В случае задержки оплаты сроки сдачи работ (услуг) Заказчику сдвигаются на время задержки, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Такой сдвиг сроков со стороны Исполнителя не расценивается в качестве невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Исполнителем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и/или Дополнительным соглашениям к нему Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.2. Дополнительными соглашениями к настоящему Договору может быть предусмотрена дополнительная ответственность Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года с момента его подписания Сторонами. В случае, если за 30 дней до дня окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит об иных намерениях, Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.

5.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за тридцать дней.

5.3. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате расходов, фактически понесенных Исполнителем во исполнение настоящего Договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, землетрясения, забастовки, действия органов власти и управления, а также другие обстоятельства вне контроля Сторон.

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими компетентными организациями.

6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

6.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, направив письменное уведомление другой Стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Стороны не смогут решить спор путем переговоров, то он может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд ______________.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Исполнитель для выполнения своих обязательств по настоящему Договору вправе совершать сделки с третьими лицами.

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

к Договору № ____

На оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, ________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ , действующего на основании ___________________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», руководствуясь положениями вышеуказанного Договора (далее — «Договор»), договорились о нижеследующем:

1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:

2. Общая стоимость работ Исполнителя составляет ________ рублей (________________), в том числе НДС (18%).

3. Заказчик оплачивает общую стоимость работ Исполнителя не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.

Срок исполнения работ составляет 30 (тридцать) календарный дней с момента подачи материалов и оплаты.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются Договором.

6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Оставить комментарий к документу

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Договор на изготовление печатной продукции

Отзывов: 14 Просмотров: 34805
Голосов: 6 Обновлено: н/п

ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

г. ______________ «___» _________ 20___ г.

1. СТОРОНЫ

_____ «___________________», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора, _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (все вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по изготовлению печатной продукции (далее: «Продукция»). Наименование Продукции и ее количество указаны в Разделе «Спецификация», являющимся составной частью настоящего Договора и определяющего специфические условия договора и его исполнения (далее – «Спецификация»). Продукция изготавливается одним или несколькими тиражами (далее «Тираж»). Количество Тиражей определено в Спецификации.

2.2 Заказчик обязуется принять Продукцию и оплатить ее в порядке и на условиях, указанных в Разделах «Общие положения» и «Спецификация» настоящего Договора.

2.3 Реквизиты Заказчика и Исполнителя, сроки выполнения работ, технические условия, расчетная стоимость, а также иные особые соглашения между Сторонами Договора подлежат определению в Спецификации. Спецификации присваивается фактический порядковый номер. Каждая страница Спецификации подлежит удостоверению подписями Сторон Договора.

2.4 Каждая последующая Спецификация, оформленная надлежащим образом, согласно п.п. 2.3. и 2.5. настоящего Договора, отменяет действие предыдущей Спецификации.

2.5 Уведомления, сообщения и другая корреспонденция по настоящему Договору в целях ускорения коммуникации между Сторонами могут вестись путем обмена сообщениями по факсимильной связи и (или) электронной почте. Волеизъявления Сторон, устанавливающие, изменяющие или прекращающие права и обязанности Сторон по настоящему Договору, должны подписываться Сторонами и дублироваться в письменном виде путем их отсылки по почте или посредством личной передачи.

3. ЗАКАЗ ТИРАЖА И ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 Заказчик предоставляет Исполнителю Исходные материалы, соответствующие Техническим Условиям Исполнителя (согласно п. 4 Спецификации) и необходимые для производства соответствующего Тиража до даты передачи Исходных материалов (согласно п. 2 Спецификации).

3.2 Процесс изготовления Исполнителем Продукции (соответствующего Тиража) начинается от даты Приема Исходных материалов Исполнителем от Заказчика, полностью соответствующих Техническим Условиям Исполнителя (согласно п. 4 Спецификации). Такое соответствие должно подтверждаться заключением Технолога Исполнителя. Копия заключения Технолога Исполнителя направляется Заказчику.

3.3 Если Технолог Исполнителя сделал замечания по содержанию и качеству Исходных материалов, то Заказчик обязан дать свой ответ путем

  • внесения соответствующих изменений в Исходные материалы в кратчайшие сроки и передачи их Исполнителю либо
    • подтверждения производства Продукции при наличии у Исполнителя имеющихся Исходных материалов путем проставления (1) своей подписи, (2) расшифровки подписи и (3) даты на полученной факсовой копии заключения Технолога Исполнителя и последующей отправки этой копии Заказчику по факсу.
    • 3.4 При наличии замечаний к Исходным материалам со стороны Технолога, Исполнитель вправе приступить к выполнению работ по производству Продукции только после получения ответа Заказчика (согласно п. 3.3) на заключение Технолога Исполнителя.

      3.5 Просрочкой при передаче Исходных материалов является предоставление Заказчиком хотя бы одного (согласно п. 3 Спецификации) Исходного материала Исполнителю, соответствующего Техническим Условиям Исполнителя, указанных в настоящем Договоре, позже указанного в Спецификации срока.

      3.6 Если Заказчик допускает просрочку при передаче Исходных материалов Исполнителю, то сроки выполнения работ по изготовлению Тиража перестают действовать и согласовываются заново.

      3.7 Ответственность за ненадлежащее качество Исходных материалов лежит на Заказчике. В случае предоставления непригодных или некачественных Исходных материалов на условиях, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, повлекших некачественное изготовление Тиража, Заказчик оплачивает стоимость выполненных Исполнителем работ в полном объеме.

      3.8 Исполнитель обязан за 48 часов до сдачи Тиража уведомить Заказчика, если он по каким-либо причинам не в состоянии изготовить Тираж на условиях, требуемых Заказчиком.

      3.9 Исходные и иные материалы, передаваемые Заказчиком Исполнителю, являются собственностью Заказчика. С момента приема исходных материалов Исполнитель принимает на себя ответственность за комплектность и целостность исходных материалов, до момента сдачи готового Тиража.

      3.10 Если заказ всех Тиражей не был оговорен сразу при подписании настоящего Договора, отдельные Тиражи согласовываются представителями Сторон путем подписания дополнительного Соглашения.

      4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТИРАЖА

      4.1 При приемке Тиража по качеству образцами служат утвержденные уполномоченным представителем Заказчика отпечатанные контрольные листы Тиража и сигнальный экземпляр издания. Заказчик принимает на утверждение отпечатанные контрольные листы Тиража и/или сигнальный экземпляр издания в сроки, указанные в Спецификации.

      4.2 После доставки Тиража фирмой-перевозчиком, нанятой Заказчиком, ответственность за сохранность тиража переходит к Заказчику.

      4.3 Исполнитель обязан своевременно известить Заказчика о времени и месте приемки Тиража по качеству. Извещение Заказчика Исполнителем осуществляется в два этапа. Первое извещение осуществляется посредством телефонного звонка Заказчику за сутки до предполагаемого времени начала печатных работ. Второй этап осуществляется посредством телефонного звонка Исполнителя Заказчику не позднее, чем за 3 часа до начала печатных работ в день начала печатных работ. При явке уполномоченного представителя Заказчика в установленное время и место для утверждения контрольных листов и/или сигнальных экземпляров, такой уполномоченный представитель Заказчика обязан в течение 20 минут с момента получения на утверждение отпечатанных контрольных листов и/или сигнального экземпляра издания утвердить их либо предъявить Исполнителю претензию с указанием выявленных недостатков. Отпечатанные контрольные листы и/или сигнальный экземпляр издания считаются утвержденными Заказчиком, если в течение указанного срока уполномоченный представитель Заказчика не явится для утверждения либо не утвердит, но и не предъявит Исполнителю претензию к их качеству.

      4.4 Если по вине Исполнителя Тираж не соответствует техническим условиям, указанным в пункте 4 Спецификации, или подписанным Сторонами контрольным листам или подписанным Сторонами сигнальным экземплярам, Исполнитель обязан в течение 20 рабочих дней, безвозмездно выполнить работу надлежащим образом в соответствии с оговоренными требованиями, если Сторонами не было достигнуто иного соглашения.

      4.5 Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании производства Тиража не позднее 1 (одного) дня после его изготовления.

      4.6 Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Заказчик в течение 48 часов с момента готовности тиража согласно графику производства, должен принять и вывезти отпечатанный Тираж за свой счёт. Вывоз и передача отпечатанного Тиража производятся в рабочее время Исполнителя c 9:00 до 18:00.

      4.7 Если Заказчик не выполнит обязательства, предусмотренные пунктом 4.6. настоящего Договора, то он обязан возместить Исполнителю расходы по хранению в размере, эквивалентном _____________ рублям за одну тонну готового тиража за каждый текущий день просрочки.

      4.8 Исполнитель передает Тираж Заказчику в упаковке, которая должна обеспечивать ее сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

      4.9 Документом, удостоверяющим передачу изготовленного Тиража, является товарно-транспортная накладная и счет фактура, подписанная представителями Сторон.

      4.10 В случае несоответствия качества Тиража утвержденному контрольному листу и/или сигнальному экземпляру Заказчик имеет право не позднее 14 дней от даты получения Тиража вернуть некачественные экземпляры Исполнителю. Предъявление претензии относительно качества Тиража по истечению указанного срока не принимаются и не могут иметь правовых последствий.

      4.11 Если количество возвращенных некачественных экземпляров в Тираже составляет менее чем 10% от общего объема Тиража, Исполнитель обязан возвратить Заказчику стоимость некачественных экземпляров, исчисляемую соответствующим образом из стоимости Тиража, указанной в Спецификации. Если количество возвращенных некачественных экземпляров в Тираже превышает 10% от общего объема Тиража, Исполнитель обязан за свой счет надлежащим образом в соответствии с условиями по качеству напечатать соответствующую часть Тиража в согласованные Сторонами сроки, если Стороны не предусмотрят иное в дополнительном соглашении.

      4.12 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Исполнителем работы несет Заказчик с момента приемки Тиража и подписания товарно-транспортной накладной

      5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

      5.1 Стоимость выполняемых Исполнителем работ зависит от объема заказа и указывается в Спецификации.

      5.2 После даты подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает 60% стоимости работ, указанной в Спецификации. Оплата указанной суммы производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5-ти календарных дней с предоставлением оригинала платежного поручения по факсу.

      5.3 Оставшиеся 40% суммы, указанной в Спецификации, оплачиваются Заказчиком в течение 5-ти календарных дней после передачи Тиража согласно пункту 4.9. настоящего Договора.

      5.4 Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. Если цена Спецификации согласована в условных единицах, то оплата производится по курсу ЦБ за 1 условную единицу в эквиваленте долларов США.

      5.5 Заказчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

      5.6 При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора и Спецификацией, Исполнитель имеет право на удержание результатов выполненных работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

      5.7 Все расходы, вызванные изменениями в заказе после подписания договора по инициативе Заказчика, включая вызванный этим вынужденный простой машины, будут отнесены на счет Заказчика. К последующим изменениям относится также повторная печать пробного тиража, вызванная незначительными отклонениями от оригинала по инициативе Заказчика.

      6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

      6.1 Содержание соглашения Сторон, а также любая информация, переданная и передаваемая Сторонами друг другу при заключении и в ходе исполнения своих обязательств по всем разделам данного Договора (включая, но не ограничивая Тираж издания; стоимость изготовления Тиража издания; информационное и рекламное содержание издания до выхода в свет; сроки предоставления Исходных материалов и сдачи готового тиража; а также любая информация, касающаяся Договора, которую одна из Сторон отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом другую Сторону) считается конфиденциальной информацией, а в пределах, допускаемых действующим законодательством – коммерческой тайной другой Стороны.

      6.2 Конфиденциальная информация не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны в течение 3-х лет с момента ее получения.

      6.3 Информация не будет для Сторон считаться конфиденциальной:

    • если она уже известна из документально подтвержденных общедоступных источников, в том числе, из средств массовой информации;
    • если она становится публично известной по причинам, не связанным со Стороной, обязанной соблюдать конфиденциальность в отношении данной информации;
    • разрешена к распространению письменным разрешением;
    • раскрыта по требованию компетентного государственного органа.

    6.4 Исключением из правил, предусмотренных ст. 6.1 и 6.2 настоящего раздела, являются случаи наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам в случае их привлечения к деятельности, требующей знания такой информации.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    7.1 Исполнитель несет ответственность за нарушение только конечных сроков исполнения работ. Исполнитель не несет ответственности за нарушение начальных и промежуточных сроков исполнения работ.

    7.2 При отсутствии шкал оперативного контроля печати или цветопроб Заказчика Исполнитель не несёт ответственность за точность воспроизведения цветовых оттенков.

    7.3 Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков исполнения работ, допущенное по своей вине. За каждый день виновной просрочки передачи тиража Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не переданной части Тиража, но не более 10 % стоимости не переданного Тиража.

    7.4 В случае невозможности своевременного выполнения печатных работ в сроки, указанные в соответствующих Графиках производства работ в связи с задержкой поставки бумаги, вызванной документально подтвержденными обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими для поставщиков бумаги Исполнителю, Исполнитель имеет право пролонгировать срок выполнения печатных работ соответственно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших для поставщиков бумаги, уведомив об этом Заказчика, или по согласованию с Заказчиком заменить вид бумаги.

    7.5 При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ и сроков приемки отпечатанного Тиража в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель имеет право по истечении семи дней с момента уведомления об этом Заказчика реализовать отпечатанный Тираж издания по цене, которая должна быть не меньше указанной в уведомлении. Сумма, вырученная от реализации Тиража, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей (неоплаченной стоимости работ по изготовлению тиража в соответствии с детализированной ценой договора, указанной в Спецификации, расходов на хранение, неустойки, финансовых Задолженностей Заказчика перед Исполнителем) подлежит возврату Заказчику. Уведомление направляется Заказчику заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо передается представителю Заказчика с отметкой о получении. В данном уведомлении должна содержаться цена, за которую будет Исполнителем реализован Тираж. Уведомление считается переданным Заказчику с момента отправления заказного письма либо передачи представителю Заказчика.

    7.6 В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п.п. 5.2, 5.3 настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % задолженности.

    7.7 К вопросам, не урегулированным в данном Договоре, применяются нормы ГК РФ об ответственности Сторон по Договору подряда.

    8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    8.1 Сроки исполнение обязательств Сторон переносятся соответствующим образом на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

    8.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.

    8.3 Не извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, исполнение обязательств которой стало невозможным ввиду таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания для неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

    9. РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗА

    9.1 После подписания настоящего Договора Стороны не вправе в одностороннем порядке вносить в него изменения. Внесенные по взаимному согласию изменения и дополнения в разделы Договора оформляются в соответствии с требованиями пункта 2.5. настоящего Договора.

    9.2 При отказе от заказа на изготовление Продукции в любой момент действия Договора, Заказчик должен возместить Исполнителю часть договорной цены пропорциональную доле выполненных работ, но не менее суммы всех понесенных Исполнителем расходов связанных с производством Исполнителем работ по настоящему Договору до даты отказа Заказчиком от заказа. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику материалы, переданные Заказчиком Исполнителю, а также оставшуюся часть уплаченного Заказчиком аванса за вычетом указанных сумм причитающихся Исполнителю по настоящей статье Договора.

    9.3 Исполнитель вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке в случае задержки с предоставлением необходимых для начала производства работ Исходных материалов более чем на 14 рабочих дней свыше сроков, определенных в Спецификации.

    9.4 Каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения обязательств другой Стороной, если об этом было направлено письменное мотивированное уведомление другой Стороне, и другая Сторона не смогла исправить нарушение в течение 30 дней (если такое нарушение могло быть исправлено).

    9.5 Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение своих обязательств в пределах, определенных настоящим Договором и действующим законодательством.

    10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ)

    10.1 Исполнитель обязуется своими силами, но за счёт Заказчика обеспечить соблюдение требований ст. 7 Федерального Закона «Об обязательном экземпляре документов», если иное не согласовано Сторонами в настоящем Договоре. Заказчик обязан предоставить список адресов, в которые необходимо разослать обязательные экземпляры, а также сведения о количестве рассылаемых экземпляров. При невыполнении настоящего условия Договора Исполнитель вправе получить от Заказчика возмещение любых убытков, которые могут быть связаны с нарушением требований статьи 7 указанного Закона.

    10.2 Заказчик обязан за свой счет обеспечить соблюдение требований ст. 29 Закона РФ «О средствах массовой информации». Заказчик обязан при заказе на производство средства массовой информации включать в Исходные материалы обязательные сведения, предусмотренные Законом «О средствах массовой информации», в том числе: наименование, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и сайта Исполнителя согласно п. 13 настоящего Договора.

    11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    11.1 Исполнитель и Заказчик гарантируют, что у каждого из них имеются все необходимые права и полномочия на заключение настоящего Договора и на исполнение обязательств, вытекающих из него, и что каждое личное подписание настоящего Договора от его имени надлежащим образом одобрено Сторонами.

    11.2 Заказчик гарантирует, что любая информация рекламного характера, которая будет принята Исполнителем в работу, соответствует требованиям Федерального Закона «О рекламе». Принятие Исполнителем Исходных материалов не подразумевает, что Исполнитель самостоятельно проверил соответствие такой рекламной информации требованиям указанного закона.

    11.3 Все исходные и иные материалы, передаваемые Заказчиком Исполнителю, являются собственностью Заказчика и не могут быть каким-либо образом использованы Исполнителем без письменного на то согласия Заказчика. Все авторские и иные смежные права на эти материалы и изготавливаемую Продукцию принадлежат Заказчику.

    11.4 Заказчик гарантирует, что передаваемые им Исходные материалы не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности.

    11.5 Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, в первую очередь, разрешаются в процессе переговоров. Любой спор, который не может быть разрешен в процессе прямых переговоров в течение тридцати (30) дней с подачи письменного уведомления одной Стороной другой Стороне о существовании такого спора, разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    11.6 Все разделы Договора, включая данный и все возможные Особые Положения, подписанные уполномоченными представителями, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, составляются на русском языке в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Любые «Особые Положения» будут иметь приоритет над условиями Раздела «Общие положения» и Раздела «Спецификация» лишь в случае их надлежащего отражения в Разделе «Особые Положения».

    11.7 Если какое-либо из положений настоящего Договора будет или станет полностью или частично юридически недействительным либо невыполнимым, то это не повлияет на действительность остальных положений настоящего Договора. Если выяснится, что настоящий Договор содержит тот или иной пробел, который необходимо заполнить путем внесения дополнений, действует аналогичное правило. Вместо положения, ставшего недействительным или невыполнимым, либо при внесении дополнения для заполнения пробела должно действовать разумное положение, максимально приближенное — насколько это юридически возможно — в экономическом отношении к тому, к чему стремились или стремились бы по смыслу и назначению настоящего Договора Стороны, если бы они при заключении Договора учли тот его пункт, который требует дополнений.

    11.8 Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю другой Стороны лично под расписку или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае невыполнения этого требования другая Сторона не несет ответственности за возможные негативные последствия использования старых реквизитов.

    12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» ________ 20__ г.

    12.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон.

    Договор

    Договор это соглашение, которое направлено на возникновение, изменение, а так же прекращение различных правоотношений (гражданских, трудовых и т.д.).

    Договор дарения земельного участка

    Дарение земельного участка находящегося на территории Московской области

    Договор купли продажи квартиры

    Договор купли продажи квартиры.В случае признания судом настоящего договора недействительным или расторжения договора по обстоятельствам, возникшим по вине Продавца или вследствие предъявления претензий третьими лицами и изъятии квартиры у Покупателя по этим и другим основаниям, договор обязует Продавца приобрести равнозначную квартиру в этом же районе города

    Договор на размещение рекламы

    Договор на размещение рекламы в эфире радиостанции

    Договор на выполнение работ

    Договор на выполнение работ по бурению водозаборной скважины

    Договор купли продажи автомобиля

    Договор купли-продажи автомобиля

    Договор беспроцентного займа

    Договор беспроцентного займа с условием о досрочном возврате по требованию заимодавца

    Договор оказания рекламных услуг

    Договор оказания рекламных услуг по размещению рекламных и информационных материалов в эфире телеканала

    Договор дарения земельного участка с домом

    Договор дарения земельного участка с домом

    Договор на оказание услуг

    Договор на оказание услуг по производству видеопродукции для телеканалов и радиостанции

    Авторский договор

    Авторский договор о приобретении прав на использование авторского произведения

    Договор купли продажи квартиры за счет собственных и кредитных средств

    Договор купли продажи квартиры за счет собственных и кредитных средств

    Договор дарения земельного участка и жилого дома

    Договор дарения земельного участка и жилого дома. Даритель безвозмездно передает в собственность одаряемого земельный участок. Указанные земельный участок, жилой дом и нежилые строения принадлежат дарителю по праву собственности.

    Договор дарения квартиры

    Договор дарения квартиры. Даритель безвозмездно передает в собственность одаряемого квартиру. Указанная квартира принадлежит дарителю по праву собственности. Одаряемый в дар от дарителя указанную квартиру принимает. После перехода права собственности на квартиру к одаряемому, даритель сохраняет право пользования указанной квартирой.

    Договор дарения доли квартиры

    Договор дарения доли квартиры. Даритель безвозмездно передает в собственность одаряемого долю квартиры. Указанная доля квартиры принадлежит дарителю по праву собственности. Одаряемый в дар от дарителя указанную долю квартиры принимает.

    Договор уступки прав

    Договор уступки прав. В соответствии с настоящим договором «Цедент» уступает, а «Цессионарий» принимает права (требования) в полном объеме по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. За уступаемые права и обязанности по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома «Цессионарий» выплачивает «Цеденту» компенсацию.

    Договор аренды недвижимости

    Договор аренды недвижимости. Арендодатель обязуется предоставить арендатору нежилое помещение. Помещение находится в собственности арендодателя, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

    Договор аренды части нежилого помещения

    Договор аренды части нежилого помещения. Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование, а арендатор принимает часть нежилого помещения. Помещения передаются согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Права на ту часть земельного участка, которая занята частью арендуемого нежилого помещения и необходима для ее использования, передаются арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования части нежилого помещения.

    Договор дарения автомобиля

    Договор дарения автомобиля. Доверитель передает одаряемому в собственность, а одаряемый принимает автомобиль.

    Образец договора дарения квартиры

    Образец договора дарения квартиры. Даритель передает в дар одаряемой квартиру, а одаряемый принимает в дар квартиру. Указанная квартира принадлежит дарителю на основании договора купли-продажи квартиры

    Договор строительного подряда

    Договор строительного подряда. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика объект а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

    Договор денежного займа

    Договор денежного займа. Заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства а заемщик обязуется вернуть заимодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные договором.

    Договор поручения на оказание юридической помощи

    Договор поручения на оказание юридической помощи. Доверитель поручает, а адвокат принимает на себя обязанность: подготовка искового заявления доверителя к ответчику о возмещении материального ущерба; предъявление искового заявления в суд, представление интересов доверителя в ходе одного (предварительного) судебного разбирательства.

    Договор поручения на оказание

    Договор поручения на оказание. Подготовка искового заявления Доверителя о возмещении материального ущерба.

    Договор дарения земельного участка и жилого строения

    Договор дарения земельного участка и жилого строения

    Договор пожизненной ренты

    Договор пожизненной ренты. Получатель ренты передает в собственность плательщику ренты принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение — квартиру. Плательщик ренты в обмен на имущество обязуется периодически выплачивать получателю ренты в течение его жизни (пожизненно) ренту в виде определенной денежной суммы, установленной настоящим договором.

    Договор дарения

    Договор дарения. Даритель дарит, а одаряемый принимает в дар 1/3 доли двухкомнатной квартиры. Указанная 1/3 доли квартиры принадлежит дарителю по праву общей долевой собственности. На момент заключения настоящего договора вышеуказанная 1/3 доли квартиры, она никому не продана, не заложена, под арестом или запрещением не состоит, существующие ограничения (обременения) права не зарегистрированы.

    Договор оказания услуг

    Договор оказания услуг. Исполнитель с одной стороны и заказчик заключили настоящий договор. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

    Договор дарения квартиры образец

    Договор дарения квартиры. Даритель с одной стороны и одаряемая с другой стороны действуя добровольно, находясь в здравом уме и ясной памяти, заключили настоящий договор. Дарителю безвозмездно передает в собственность одаряемой квартиру. Указанная квартира принадлежит дарителю по праву собственности. Одаряемая в дар от дарителя указанную квартиру принимает.

    Договор купли-продажи квартиры образец

    Договор купли-продажи квартиры. Продавец с одной стороны и покупатель с другой, действуя добровольно, находясь в здравом уме и ясной памяти, заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором жилое помещение.

    Договор пожизненной ренты образец

    Договор пожизненной ренты. Получатель ренты передает в собственность плательщику ренты принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение — квартиру. Плательщик ренты обязуется выплачивать получателю ренты на период с момента заключения настоящего договора до дня смерти последнего ренту в сумме равной одному минимальному размеру оплаты труда, установленного законом.

    Договор дарения денежных средств

    Договор дарения денежных средств. Даритель с одной стороны и, одоряемая с другой стороны действуя добровольно, находясь в здравом уме и ясной памяти, заключили настоящий договор. Даритель обязуется безвозмездно передать одаряемой денежные средства для приобретения квартиры. Передача денег оформляется путем подписания акта приема-передачи денежных средств. Деньги считаются переданными с момента подписания указанного акта и фактической передачи. Указанная денежная сумма не является предметом займа, залога и не может быть отчуждена по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.

    Брачный договор

    Брачный договор. Стороны брака заключили брачный договор. Предметом настоящего договора являются имущественные права и обязанности супругов в период брака, а также после его расторжения.

    Договор возмездного оказания услуг

    Договор возмездного оказания услуг. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

    Договор об отчуждении патента на изобретение

    Договор об отчуждении патента на изобретение. Патентообладатель с одной стороны и приобретатель патента с другой стороны заключили настоящий договор. В соответствии с условиями настоящего договора патентообладатель передает в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на изобретение (промышленный образец, полезную модель), удостоверенное патентом.

    Договор купли-продажи земельного участка и жилого дома

    Договор купли-продажи земельного участка и жилого дома. Продавец с одной стороны и покупатель действующая от своего имени, с другой стороны, действуя добровольно, находясь в здравом уме и ясной памяти, заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить земельный участок, а также жилой дом, размещенный на данном участке.

    Договор денежного займа с процентами

    Договор денежного займа с процентами. Заимодавец и заемщик заключили настоящий договор. По настоящему договору заимодавец передает заемщику в заем денежную сумму, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты.

    Договор генподряда на строительство объекта

    Договор генподряда на строительство объекта. Между заказчиком и подрядчиком был заключен договор. Заказчик сдает, Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по строительству объекта. Подрядчик обязуется выполнить все работы, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно сметной документацией. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.

    Договор об отчуждении патента на изобретение образец

    Договор об отчуждении патента на изобретение образец. Патентообладатель и приобретатель патента заключили настоящий договор. Патентообладатель передает в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на изобретение (промышленный образец, полезную модель), удостоверенное патентом, приобретателю патента за вознаграждение. Приобретатель патента выплачивает патентообладателю вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяются дополнительным соглашением между сторонами. Патентообладатель гарантирует, что на момент подписания договора является обладателем всех прав, удостоверенных патентом.

    Договор возмездного оказания услуг образец

    Договор возмездного оказания услуг образец. Заказчик и исполнитель заключили настоящий договор. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать рекламные услуги, выполняя работу промоутера на организуемых заказчиком промо-акциях, а заказчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

    Договор купли продажи земельного участка

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны, заключили договор купли-продажи земельного участка. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество.

    Договор купли продажи земельного участка и расположенных на нем жилого дома и нежилых строений

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны, заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность покупателя а покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество.

    Образец договора подряда

    Заказчик с одной стороны и подрядчик с другой стороны, заключили настоящий договор. Подрядчик обязуется сделать работу а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить ее.

    Агентский договор

    Принципал с одной стороны и агент с другой стороны заключили настоящий договор. Принципал поручает, а агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет принципала комплекс юридических и фактических действий.

    Договор возмездного оказания услуг пример

    Заказчик с одной стороны и исполнитель с другой стороны заключили настоящий договор. Исполнитель обязуется оказать заказчику услуги а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

    Договор купли продажи земельного участка образец

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, в сроки предусмотренные в договоре, а покупатель обязуется принять участок и уплатить за нее цену, предусмотренную в договоре.

    Договор дарения доли земельного участка образец

    Даритель с одной стороны и одаряемая с другой стороны действуя добровольно, заключили настоящий договор. Даритель подарил одаряемому долю земельного участка в праве 1/2 принадлежащей ей на праве общей долевой собственности.

    Договор дарения денежных средств образец

    Даритель, с одной стороны и одаряемый, с другой стороны заключили настоящий договор. В соответствии с настоящим договором даритель обязуется безвозмездно передать одаряемому денежные средства.

    Договор целевого дарения денежных средств

    Даритель с одной стороны и одаряемый, с другой стороны заключили настоящий договор. Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность одаряемому денежные средства.

    Договор о возмещении материального ущерба

    Сторона-1 и Сторона-2 заключили настоящий договор. По настоящему договору Сторона-1 обязуется возместить во внесудебном порядке вред причиненный Стороне-2.

    Договор дарения жилого помещения

    Даритель с одной стороны и одаряемый с другой стороны, заключили настоящий договор. В соответствии с настоящим договором даритель безвозмездно передает в собственность одаряемому долю жилого помещения в многоквартирном доме.

    Образец договора дарения земельного участка

    Даритель с одной стороны и одаряемый с другой стороны, заключили настоящий договор дарения недвижимости. Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность одаряемому земельный участок.

    Договор займа

    Займодавец с одной стороны и заемщик с другой стороны заключили настоящий договор. Займодавец передает заемщику в заем денежные средства, а заемщик обязуется вернуть денежные средства в обусловленный настоящим договором срок.

    Брачный договор образец

    Супруги, добровольно по взаимному согласию, вступая в брак в целях урегулирования взаимных имущественных прав и обязанностей как в барке, так и в случае его расторжения, заключили настоящий брачный договор.

    Образец договора купли продажи квартиры

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны, заключили настоящий договор. Продавец продал а покупатель купил в собственность квартиру.

    Образец договора купли продажи автомобиля

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили настоящий договор. Продавец продает покупателю принадлежащий ему автомобиль.

    Договор купли продажи квартиры с использованием кредитных средств

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны, заключили настоящий договор. Продавец продает, а покупатель покупает в собственность квартиру.

    Договор на представление интересов

    Заказчик с одной стороны и исполнитель с другой стороны заключили настоящий договор. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а исполнитель принимает обязательства оказать юридические услуги.

    Договор целевого займа

    Заимодавец с одной стороны и заемщик с другой стороны заключили настоящий договор. Заимодавец передает заемщику беспроцентный заем а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в виде квартиры с доплатой.

    Предварительный договор купли продажи недвижимости

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора квартиру.

    Договор купли продажи жилого дома

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили договор. Продавец обязуется передать в собственность покупателя жилой дом а покупатель обязуется принять жилой дом вместе с прилегающим земельным участком и возведенными на нем строениями и приспособлениями и уплатить за него обусловленную сумму.

    Договор найма жилого помещения

    Наймодатель с одной стороны и наниматель с другой стороны заключили настоящий договор. По настоящему договору наймодатель предоставляет принадлежащую ему на праве собственности квартиру нанимателю за плату во временное владение и пользование для проживания в ней.

    Договор об определении долей дарения доли квартиры

    Даритель с одной стороны и одаряемый с другой стороны заключили настоящий договор. Даритель и одаряемый по взаимному согласию решили прекратить режим общей совместной собственности без определения долей и установить режим общей долевой собственности на квартиру.

    Тройственный договор

    Администрация города и главный врач центральной больницы заключили настоящий договор с врачом больницы. Центральная больница предоставляет работу врачу а администрация города квартиру для проживания.

    Предварительный договор купли-продажи

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили настоящий договор. Продавец продает, а покупатель приобретает коммерческий павильон.

    Договор возмездного оказания юридических услуг

    Заказчик с одной стороны и исполнитель с другой стороны заключили настоящий договор. По договору исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги поименованные в перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью договора, а заказчик обязуется оплатить эти услуги в полном объеме на условиях настоящего договора.

    Договор о сотрудничестве

    В целях содействия в решении уставных задач, Стороны договорились предоставлять друг другу взаимную помощь, оказывать взаимные услуги на основании взаимного зачета обязательств без финансовых расчетов между сторонами.

    Договор о полной материальной ответственности

    Работодатель в лице генерального директора организации с одной стороны и работник с другой стороны заключили настоящий договор. Работник принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, а также за потери, возникшие у работодателя в связи с возмещением ущерба другим лицам.

    Договор дарения доли в праве общей долевой собственности на квартиру

    Даритель с одной стороны и одаряемая с другой стороны заключили настоящий договор дарения доли в праве общей долевой собственности на квартиру. Даритель передает в дар одаряемой, а одаряемая в дар от дарителя принимает долю в праве общей долевой собственности на квартиру.

    Авторский договор о передаче неисключительных прав на использование произведения

    Авторы с одной стороны и пользователь с другой стороны заключили настоящий договор. Авторы предоставляют пользователю не исключительные права на использование созданного творческим трудом литературное произведение, на установленных настоящим договором условиях и на определенный настоящим договором срок, а пользователь за предоставление этих прав уплачивает вознаграждение авторам.

    Договор купли продажи транспортного средства

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать покупателю а покупатель принять и оплатить транспортное средство.

    Договор бытового подряда

    Подрядчик с одной стороны и заказчик с другой стороны заключили настоящий договор. Заказчик поручает а подрядчик обязуется выполнить за свой риск работу в срок, установленный сторонами в настоящем договоре.

    Предварительный договор купли продажи доли в уставном капитале

    Настоящим договором стороны обязуются заключить в будущем договор купли продажи доли в уставном капитале организации основные условия которого определяются в настоящем предварительном договоре. Одна из сторон обязуется передать другой стороне долю в уставном капитале.

    Лицензионный договор о предоставлении права использования

    Лицензиар действующий от своего имени с одной стороны и лицензиат действующей на основании устава, с другой стороны договорились о том что лицензиар предоставляет лицензиату неисключительную лицензию на использование продукта принадлежащего лицензиару на правах интеллектуальной собственности.

    Договор поручительства

    Заимодавец с одной стороны и поручитель с другой стороны заключили настоящий договор. Поручительством по настоящему договору обеспечивается соглашение о новации обязательства возникшего из договор о реализации туристического продукта заключенного между заимодавцем и заемщиком.

    Трудовой договор

    Работодатель с одной стороны и работник с другой стороны заключили настоящий трудовой договор. Работодатель обязуется предоставить работнику работу по трудовой функции, обеспечивать условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию, соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядку.

    Учредительный договор

    Учредители на основании гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор. Учредители на основании объединенных своих вкладов обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью.

    Договор безвозмездного пользования

    Ссудодатель с одной стороны и ссудополучатель с другой стороны подписали настоящий договор. Ссудодатель передает ссудополучателю имущество, указанное в договоре, во временное безвозмездное пользование, а ссудополучатель обязуется вернуть это имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

    Договор субаренды нежилого помещения

    Арендодатель с одной стороны и арендатор с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в субаренду нежилые встроенные помещения.

    Договор на предоставление коммунальных услуг

    Исполнитель с одной стороны и заказчик с другой стороны заключили настоящий договор. Заказчик владеющий на правах временного владения и пользования по договору аренды нежилого помещения. Исполнитель — организация, на которую на договорной основе возложено обязательство по предоставлению заказчику услуг электро-, тепло-, водоснабжению, канализованию.

    Образец договора пожизненной ренты

    Получатель ренты с одной стороны и плательщик ренты с другой стороны заключили настоящий договор. По настоящему договору получатель ренты передает в собственность плательщику ренты имущество, получатель ренты в обмен на имущество обязуется периодически выплачивать получателю ренты в течении его жизни ренту в виде определенной денежной суммы, установленной настоящим договором.

    Образец договора купли продажи жилого дома

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность покупателя а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями договора жилой дом.

    Договор цессии

    Цедент с одной стороны и цессионарий с другой стороны заключили настоящий договор. Цедент уступает а цессионарий принимает право требования денежной суммы. Уступаемое право требования переходит к цессионарию с момента заключения настоящего договора.

    Договор поручения

    Доверитель с одной стороны и поверенный с другой стороны заключили настоящий договор. В рамках договор доверитель поручает а поверенный берет на себя обязательство передать клиенту документы и получить от клиента денежные средства.

    Договор простого товарищества

    Участники договора заключили настоящий договор. Для достижения цели стороны обязуются объединить вклады и действовать совместно без образования юридического лица.

    Образец договора простого товарищества

    Две стороны заключили настоящий договор. Стороны обязуются путем объединения имущества, денежных средств, иных материальных ресурсов, своего профессионального опыта, а также деловой репутации и деловых связей совместно действовать без образования юридического лица в целях развития спектра и повышения качества и конкурентоспособности на рынке добычи и реализации нефти, а также извлечения прибыли.

    Образец трудового договора

    Корпорация с одной стороны и член правления с другой стороны заключили настоящий трудовой договор. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые отношения между корпорацией и членом правления связанные с осуществлением полномочий члена правления корпорации.

    Договор возмездного оказания медицинских услуг

    Исполнитель с одной стороны и пациент с другой стороны заключили настоящий договор. Пациент поручает а исполнитель обязуется в период времени согласованный сторонами выполнить работы по оказанию платной медицинской услуги.

    Договор стажировки

    Работодатель с одной стороны и стажер с другой стороны заключили настоящий договор. Договор регулирует отношения между работодателем и стажером, связанные с обучением последнего профессии Юриспруденции в форме индивидуального обучения.

    Пример договора дарения квартиры

    Даритель с одной стороны и одаряемый с другой стороны заключили настоящий договор. В соответствии с настоящим договором даритель безвозмездно передает в собственность одаряемому жилое помещение.

    Договор на оказание юридических услуг

    Исполнитель с одной стороны и заказчик с другой стороны заключили настоящий договор на оказание юридических услуг по представлению интересов в суде. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию юридических услуг заказчику а заказчик обязуется оплатить услуги исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

    Договор аутстаффинга и лизинга персонала

    Исполнитель с одной стороны и клиент с другой стороны заключили настоящий договор. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать по заявке клиента услуги по предоставлению клиенту работников исполнителя для участия в производственном процессе.

    Договор об осуществлении ухода

    По настоящему договору гражданин с одной стороны обязуется осуществлять уход за гражданином с другой стороны.

    Договор на пожизненное проживание

    Договор на пожизненное проживание в доме а также на пожизненное пользование земельным участком под этим домом.

    Договор по обстоятельствам дтп

    При дтп пострадала одна сторона а в отношении другой стороны — виновника слушается уголовное дело в суде за причинение по неосторожности как водителем тяжкого вреда здоровью пешеходу. Виновник решил заплатить пострадавшей компенсацию. Настоящим договор пострадавшая подтверждает, что получила от виновника денежную компенсацию.

    Предварительный договор о заключении в будущем договора купли-продажи

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили настоящий договор. Предметом настоящего договора является обязательство сторон заключить договор купли продажи.

    Договор на поиск и подбор персонала

    Заказчик с одной стороны и исполнитель с другой стороны заключили настоящий договор. Заказчик поручает а исполнитель принимает на себя обязательство оказания комплекса услуг по поиску и подбору специалиста(ов) на вакантное место.

    Трудовой договор на время выполнения определенной работы

    Общество с одной стороны и работник с другой стороны заключили настоящий договор. Работник принимается на временную работу в Общество.

    Договор безвозмездного пользования квартирой

    Ссудодатель с одной стороны и ссудополучатель с другой стороны заключили настоящий договор. Ссудодатель передает ссудополучателю на срок, установленный настоящим договором, в безвозмездное временное пользование квартиру. Ссудодателю на праве собственности, а ссудополучатель обязуется вернуть квартиру в том состоянии, в каком он ее получил, с учетом нормального износа.

    Учредительный договор ооо

    Стороны заключили договор. На основании объединения своих вкладов стороны обязуются выступить участниками общества с ограниченной ответственностью.

    Договор банковского счета

    Банк с одной стороны и клиент с другой стороны заключили настоящий договор. Банк открывает клиенту банковский счет в валюте Российской Федерации и обязуется принимать и зачислять поступающие на счет денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

    Договор на выполнение услуг

    Исполнитель с одной стороны и заказчик с другой стороны заключили настоящий договор. Заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказать услуги по размещению от своего имени, но за счет заказчика, заказ на выполнение услуг, указанных в счет-заказах а заказчик обязуется принять, проверить качество услуги и оплатить товар по цене и на условиях настоящего договора.

    Сублицензионный договор

    Лицензиар с одной стороны и лицензиат с другой стороны заключили настоящий договор лицензиар , имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется передать лицензиату право на использование приобретаемых им по настоящему договору программ.

    Партнерский договор

    Индивидуальный предприниматель с одной стороны и организация с другой стороны заключили настоящий договор. Индивидуальный предприниматель обязуется по поручению организации рекомендовать услуги по оценке клиентам;организация обязуется также рекомендовать клиентам воспользоваться юридическими услугами индивидуального предпринимателя.

    Договор по уходу за больным

    Работодатель с одной стороны и работник с другой стороны заключили настоящий трудовой договор. Работодатель нанимает работника на работу в качестве сиделки по уходу за гражданином, на условиях, оговоренных в настоящем соглашении.

    Трудовой договор с организацией

    Организация с одной стороны и работник с другой стороны заключили настоящий договор. Настоящий договор регулирует трудовые и иные тесно связанные с ними отношения между организацией и работником.

    Пример договора подряда

    Заказчик с одной стороны и подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, по монтажу и устройству монолитных стен и монолитных перекрытий.

    Трудовой договор с генеральным директором

    Настоящий Договор регулирует трудовые и иные тесно связанные с ними отношения между Обществом и Работником.

    Договор подряда

    Подрядчик с одной стороны и заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. В соответствии с настоящим договором подрядчик обязуется выполнить работы а заказчик принять и оплатить результат работ.

    Предварительный договор купли продажи нежилого помещения

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили предварительный договор. Стороны заключили настоящий предварительный договор, в котором обязуются в будущем заключить договор купли-продажи нежилого помещения.

    Предварительный авторский договор

    Авторы с одной стороны и организация с другой стороны заключили настоящий договор. Стороны договариваются о заключении в дальнейшем авторского договора о передаче исключительных прав на использование произведения.

    Предварительный договор о заключении договора аренды

    Арендатор с одной стороны и арендодатель с другой заключили настоящее договор. Стороны обязуются заключить в будущем договор аренды недвижимого имущества, основные условия которого стороны определяют в настоящем договоре, который является предварительным договором.

    Договор залога

    Залогодержатель с одной стороны и залогодатель с другой заключили настоящий договор. В обеспечение надлежащего исполнения принятых на себя по условиям договора займа обязательств залогодатель передает принадлежащее ему на праве собственности имущество.

    Договор о поручительстве

    Одна сторона заключила с другой настоящий договор. Одна сторона ручается перед другой за возврат долга.

    Договор заклада

    Залогодатель с одной стороны и залогодержатель с другой заключили настоящий договор. Залогодатель передает залогодержателю имущество в качестве предмета заклада.

    Договор залога недвижимости

    Залогодатель с одной стороны и залогодержатель с другой заключили настоящий договор. Предметом настоящего договора является передача в залог залогодержателю принадлежащего залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и права аренды на соответствующий земельный участок, на котором находится это имущество.

    Договор о залоге товаров в обороте

    Залогодатель с одной стороны и залогодержатель с другой заключили настоящий договор. В обеспечение обязательства по погашению кредита залогодатель передает залогодержателю в залог принадлежащее ему имущество.

    Договор о задатке

    По настоящему договору должник обязуется перечислить денежную сумму в счет платежей, которые причитаются с него по договору на счет Кредитора в обеспечение выполнения указанного договора.

    Договор банковской гарантии

    Гарант с одной стороны и принципал с другой договорились что гарант обязуется уплатить в порядке и размере, установленных настоящим договором, кредитору принципала денежную сумму.

    Договор купли продажи

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой стороны заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора определенный товар.

    Договор купли продажи товара с отсрочкой платежа

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой заключили настоящий договор. Продавец продает, а покупатель покупает на условиях, предполагаемых данным договором товар.

    Договор купли продажи товара в рассрочку

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность покупателя товар в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в договоре, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

    Договор купли продажи транспортного средства пример

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой заключили настоящий договор. Продавец продает транспортное средство и передает его покупателю, а покупатель принимает данное транспортное средство и уплачивает его стоимость.

    Договор купли продажи акций

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой заключили настоящий договор. Продавец продает, а покупатель на условиях настоящего договора покупает обыкновенные именные акции.

    Договор купли продажи товара по образцу

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой заключили настоящий договор. По настоящему договору продавец обязуется передать в собственность покупателя товар в количестве и в сроки, предусмотренные в договоре, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

    Договор уступки прав по договору купли-продажи

    Цедент с одной стороны и цессионарий с другой заключили настоящий договор. Цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме право по договору купли-продажи заключенному между цедентом и должником, являющимся покупателем по данному договору.

    Договор купли продажи предприятия

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой заключили настоящий договор. Продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.

    Договор купли продажи недвижимого имущества

    Продавец с одной стороны и покупатель с другой заключили настоящий договор. В соответствии с условиями настоящего договора продавец продает, а покупатель покупает недвижимое имущество.

    Договор купли продажи нежилого помещения находящегося в общей долевой собственности

    Договор купли продажи нежилого помещения находящегося в общей долевой собственности

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *