Обслуживание сигнализации договор

договор на обслуживание охранной сигнализации.

Договор №

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства

по техническому обслуживанию и ремонту

охранной сигнализации в помещениях

«Заказчика», находящегося по адресу:

Срок действия договора 1 год с момента его подписания.

По окончании срока действия договора он автоматически пролонгируется на

следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении.

2.Права и обязанности сторон

2.1.1.Обеспечить условия безопасного производства работ.

2.1.2. Предоставить сухое, отапливаемое, запираемое помещение для размещения рабочих и временного хранения оборудования и материалов.

2.1.3. определить ответственного полномочного представителя для согласования вопросов режима работы и взаимодействия с техническими службами на объекте работ.

2.1.4. Обеспечить на период проведения работ сохранность на объекте инструмента, оборудования и расходных материалов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Производить техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и системы контроля доступа в соответствии с согласованным планом-графиком и устранение выявленных дефектов.

2.2.2. Относиться к информации, предоставляемой Заказчиком, как конфиденциальной.

2.2.3. Прибывать на объект для устранения неисправностей по вызову должностных лиц объекта в течении 12 часов.

2.2.4. Подготовить и согласовать с Заказчиком план-график проведения работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и системы контроля доступа, журнал учета проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации.

2.2.5. Предоставить Заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с Законодательством РФ не позднее пяти рабочих дней с момента окончания расчетного месяца.

3.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону письменно не менее чем за 30 дней до расторжения договора.

3.3.За нарушение условий пункта 2.2.5. договора Исполнитель несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки предоставления документов.

3.4.За нарушение условий пункта 5.1. в части сроков оплаты Заказчик несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки платежа.

4.1.Исполнитель гарантирует устранение выявленных неисправностей в замененном при ремонте оборудовании за свой счет в течении 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

4.2.Исполнитель не несет ответственности, если неисправность возникла вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в результате стихийных бедствий, аварий и иных случаях нарушения условий эксплуатации.

5.Расчеты по договору.

5.1.Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет:

Оплата по договору

осуществляется ежемесячно но не позднее 15-го числа месяца, следующего за

оплачиваемым месяцем на основании выставленного счета.

5.2. Стоимость работ по ремонту оборудования согласуется заказчиком и Исполнителем дополнительно в каждом конкретном случае в соответствии с расценками Исполнителя на данный вид ремонтных работ.

5.3. Стоимость оборудования и материалов, используемых при устранении неисправностей, оплачивается дополнительно по реальным затратам Исполнителя, по соглашению с Заказчиком.

6.1.Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров.

6.2.В случае не достижения согласия по спорным вопросам их рассмотрение производится в соответствии с законодательством РФ.

6.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

г.Киржач
Заказчик: Исполнитель:

Новости все новости

акции

Скидки!

Для постоянных клиентов существует форма скидок на все виды наших услуг.

При заказе системы видеонаблюдения в составе 4-х камер, 5-ая камера бесплатно!

Договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации

на техническое обслуживание

автоматической пожарной сигнализации.

г. Москва «___» _________ 2011г.

…………………………………………………………………………………, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице …………………………………………………. действующего на основании Устава, и компаний АТС — ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», _____________________., действующего на основании Устава и лицензий №№1/12795 и 2/23104 от 01.01.01 года, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание (далее — ТО) и периодическое техническое освидетельствование системы автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Даниловская набережная, стр.7

Содержание и объем работы:

ТО – проводится с целью поддержания работоспособного состояния устройств, в процессе их эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

Техническое освидетельствование – проводится после 5 лет с момента сдачи установки в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности дальнейшего ее использования по назначению.

1.2.1. Объем, содержание, и характеристика работ определяются нормативными документами (Правила технического содержания, РД Установки пожарной автоматики.). Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт производится ежемесячно, в срок с 1 по 20 число каждого месяца.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Объем и качество проведения ТО проверяется Заказчиком, после чего Стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО » в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

2.2. Ежемесячно по результатам проведения ТО Сторонами при отсутствии замечаний по выполненным работам со стороны Заказчика составляется акт выполненных работ. В случае наличия замечаний по выполненным работам по настоящему Договору, Заказчик имеет право не подписывать акт выполненных работ, предоставив Исполнителю перечень недостатков. При этом Стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения.

2.3. Приемка на ТО вновь смонтированного оборудования (если монтаж производился не Исполнителем), осуществляется по акту осмотра оборудования, на основании которого будет откорректирована стоимость ТО и при необходимости уточнен порядок оплаты.

2.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику следующие документы:

— акт сдачи-приемки работ;

-счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТА

3.1. Стоимость ТО каждой из систем, установленных на объекте, определяется по взаимной договоренности Исполнителя и Заказчика и составляет ежемесячно …………. рублей (………………………………………………..), в т. ч. НДС 18 % — ……… руб.

3.2. Заказчик производит предоплату до 5-го числа каждого месяца за техническое обслуживание системы, согласно настоящему Договору. В стоимость работ включены все необходимые затраты на проведение регламентных работ и приобретение запасных частей стоимостью не более 160,00 руб. (Сто шестьдесят рублей 00 копеек). Стоимость и замена дорогостоящих узлов управления оплачивается по договоренности с Заказчиком на основании счетов Исполнителя.

3.3. Заказчик оплачивает отдельно стоимость ремонта оборудования, вышедшего из строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации установки или некачественного ТО сторонней организацией.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Права Исполнителя:

4.1.1. Прекратить работы по ТО в случае невыполнения Заказчиком условий Договора. По результатам технического освидетельствования системы, при подтверждении нецелесообразности дальнейшей эксплуатации имеющегося оборудования ввиду полной амортизации отдельных элементов или системы в целом, по договоренности с Заказчиком, производится замена данных элементов или системы в целом.

4.1.2. Переносить по письменному согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ.

4.1.3. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель имеет право удержать с Заказчика пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа от суммы, предъявленной к оплате, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

4.2. Обязанности Исполнителя:

4.2.1. Проводить ТО в полном объеме, в установленные сроки
и с надлежащим качеством.

4.2.2. Обеспечивать прибытие на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение двух суток с момента вызова. В случае поступления вызова от Заказчика во внерабочее время Исполнитель прибывает на обслуживаемый объект на следующий рабочий день.

4.2.3. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

4.2.4. Использовать сертифицированные материалы и оборудование.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Права Заказчика:

5.1.1. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.

5.1.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем, Заказчик имеет право удержать с Исполнителя пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от ежемесячной стоимости работ, но не более 10% от ежемесячной стоимости работ по Договору.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществлять эксплуатацию установки в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

5.2.2. Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по ТО».

5.2.3. Оформлять допуск Исполнителю для входа на территорию объекта.

5.2.4. Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

5.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую документацию по установке.

5.2.6. Назначать приказом по предприятию лицо, ответственное за эксплуатацию системы.

5.2.7. Заказчик производит оплату согласно п.3 настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае возникновения споров в связи с исполнением настоящего Договора и невозможностью их урегулирования, Стороны обращаются в Арбитражный суд.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии их совершения в письменной форме и подписании уполномоченными на то представителями Сторон.

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно на время действия таких обстоятельств и их последствий.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно, в письменной форме извещает другую Сторону. Свидетельство компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с __________ 2011 года. Исполнитель выполняет определенные Договором работы / оказывает услуги в течение срока действия Договора.

9.2. Досрочное расторжение Договора возможно по инициативе одной из Сторон с обязательным извещением другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до дня расторжения Договора.

9.3. Если за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не выступит с заявлением о его расторжении, настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на следующий год. Аналогичный порядок пролонгации действует на все последующие годы.

9.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Стороны письменно извещают друг друга об изменении своих юридических адресов или банковских реквизитов не позднее 10 календарных дней со дня изменения.

Договор технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Разновидностью договора технического обслуживания и, следовательно, договора возмездного оказания услуг является договор технического обслуживания систем пожарной сигнализации. В хозяйственной практике договор технического обслуживания систем пожарной сигнализации имеет широкое распространение.

По договору техобслуживания систем пожарной сигнализации одна сторона (исполнитель) обязана по заданию другой стороны (заказчика) осуществить техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (оказать услуги), а заказчик в свою очередь должен принять и оплатить услуги.

Законодательное регулирование отношений в области оказания услуг осуществляется главой 39 Гражданским кодексом РФ. Кроме ГК РФ, отношения по техническому обслуживанию также регулируются и другими нормативными актами, устанавливающими специальные требования к конкретным видам оказываемых услуг, например, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Законом РФ «О защите прав потребителей и т.п.

Пожарная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре, пожаротушения и дымоудаления.

Техобслуживание систем пожарной сигнализации проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем пожарной сигнализации в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния, устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами технического обслуживания.

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

  • Внешний осмотр — контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния системы по внешним признакам;
  • Проверка работоспособности — определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;
  • Профилактические работы — работы планово-предупредительного характера для поддерживания системы в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
  • При заключении договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации в предмете договора необходимо конкретизировать виды и объем осуществляемых услуг. Это является существенным условием договора.

    Договор технического обслуживания носит длящийся характер, потому что техническое обслуживание предусматривает периодическое совершение повторяющихся действий.

    Стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию определяется сторонами в договоре.

    Договор технического обслуживания систем охранной сигнализации заключается в простой письменной форме. Он может быть заключен устно, если договор исполняется при самом его совершении. Однако, согласно ст.162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

    В соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 12 федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию.

    Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации

    Обслуживание пожарных устройств

    В наши дни пожарная сигнализация является неотъемлемой составляющей любого производственного и жилого объекта. Однако для эффективной ее работы требуется проводить регулярное техобслуживание системы. Данная деятельность относится к выполнению услуг и требует аналогичного документального оформления.

    Договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации – это один из подвидов стандартного договора на техобслуживание. В настоящее время он довольно распространен среди субъектов хозяйственной деятельности.

    Согласно с этим документом одна из сторон, которая является Исполнителем, обязуется по требованию другой стороны, Заказчика, оказывать услуги — проводить техническое обслуживание пожарных систем. Заказчик же обязан принять работу Исполнителя и выплатить ему причитающуюся сумму.

    Законодательной базой для урегулирования всех вопросов связанных с оказанием услуг по обслуживанию пожарных систем является гл.39 Гражданского кодекса РФ, а также ряд других нормативных документов. В них устанавливаются специфические условия, в соответствии с определенным видом предлагаемых услуг.

    Главная задача пожарной сигнализации – вовремя обнаружить очаг пожара и обеспечить своевременную подачу сигнала о возгорании, а также сформировать управляющие сигналы, включающие приборы удаления дыма и пожаротушения.

    Регулярное обслуживание противопожарных устройств требуется для того, чтобы система не утратила своей работоспособности и могла эффективно функционировать. Оно включает периодическое проведение профилактических работ и регулярный контроль за состоянием, входящих в систему устройств. А также любые работы связанные с устранением неполадок, указанных в эксплуатационных документах и регламентированные типовыми нормами техобслуживания.

    Комплексное периодическое техническое обслуживание системы пожарной сигнализации включает в себя:

    • Проведение внешнего осмотра. Включает в себя комплекс работ по проверке технического состояния и работоспособности оборудования. Пожарная сигнализация может обследоваться визуально, на основании внешних признаков или с помощью специальных средств контроля, указанных в нормативной документации.
    • Осуществление проверки на работоспособность. Техническое состояние системы определяется путем проверки выполнения отдельными устройствами и всей системой своих функций.
    • Проведение профилактических работ. Данные работы носят планово-предупредительный характер. Они необходимы для того, чтобы обеспечивать постоянную работоспособность системы. К профилактическим работам относятся: очистка внешней поверхности оборудования, контроль за состоянием внутренней поверхности, ее очистка, проверка качества соединений, смазка. При необходимости выполняется замена, ремонт или восстановление частей системы, у которых истек срок службы или тех, которые вышли из строя.

    Заключая договор, следует четко указывать конкретные виды предоставляемых услуг, а также их объем. Это одно из важнейших его условий.

    Данный документ носит длительный характер, так как техобслуживание системы пожарной сигнализации подразумевает регулярное и повторяющееся выполнение определенных работ. Стоимость этих работ устанавливается по согласованию сторон и указывается в договоре.

    Соглашение составляют письменно. Допускается устное заключение договоренности в процессе выполнения работы. Однако в таком случае субъекты хозяйственной деятельности лишаются права при несоблюдении условий и возникновении спорных ситуаций ссылаться на условия договора. Но можно представлять подтверждения в письменной или любой другой форме.

    Согласно закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» все работы связанные с монтажом, ремонтом и техобслуживанием систем пожарной сигнализации подлежат обязательному лицензированию.

    Обслуживание сигнализации договор

    ________ , именуемое(ый, ая) в дальнейшем » Заказчик «, в лице ________ ________ , действующего(ей) на основании ________ , с одной стороны, и

    ________ , именуемое(ый, ая) в дальнейшем » Исполнитель «, в лице ________ ________ , действующего(ей) на основании ________ , с другой стороны,

    вместе именуемые «Стор оны», а индивидуально – «Сторона»,

    заключили настоящий договор технического обслуживания (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. В соответствии с условиями «Договора» » Исполнитель » обязуется по заданию » Заказчика » осуществить техническое обслуживание систем охранной сигнализации (далее по тексту – «Услуги»), а » Заказчик » обязуется оплатить «Услуги». «Услуги» указаны в «Перечне услуг» (Приложении № ________ к «Договору»), которое является неотъемлемой частью «Договора».

    1.2. Задание » Заказчика » содержится в Приложении № ________ к «Договору», являющимся его неотъемлемой частью.

    1.3. Системы охранной сигнализации (далее по тексту – «Системы») включают в себя: ________ . «Системы» установлены в ________ .

    1.4. Техническое обслуживание «Систем» включает в себя следующие услуги:

    — подготовку и ввод в эксплуатацию «Систем»;

    — выполнение обязательного объема работ по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки;

    — устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;

    — технический инструктаж при вводе «Систем» в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;

    — инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью;

    — плановую замену деталей по состоянию, наработке;

    — проведение текущего и капитального ремонта;

    — снабжение запасными частями;

    1.5. Объектом оказания «Услуг» является: ________ (далее по тексту — «Объект»).

    1.6. Системы охранной сигнализации подключены к пульту централизованной охраны ________ .

    1.7. Для оказания услуг » Исполнитель » вправе привлекать соисполнителей по своему выбору.

    1.8. Место оказания услуг: ________ .

    1.9. Исполнитель оказывает «Услуги» не реже ________ раз в ________ .

    1.10. » Исполнитель » гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями) для оказания «Услуг», что подтверждается следующими документами: ________ . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением к «Договору» и его неотъемлемой частью.

    2. Срок действия договора

    2.1. «Договор» вступает в силу с ________ и действует до ________ .

    3. Срок оказания услуг

    3.1. Сроки оказания услуг определяются в Приложении № ________ к «Договору».

    4. Права и обязанности сторон

    4.1. » Заказчик » обязуется:

    4.1.1. Оплачивать «Услуги» в размерах и сроки, предусмотренные «Договором».

    4.1.2. Принять оказанные «Услуги» в соответствии с условиями «Договора».

    4.1.3. Не передавать полученную от » Исполнителя » информацию, связанную с оказанием услуг по «Договору», третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам » Исполнителя «.

    4.1.4. Возместить » Исполнителю » расходы, понесенные последним, в случае, если расходы были предварительно согласованны с » Заказчиком «. В расходы, понесенные » Исполнителем » при оказании «Услуг», входят расходы на: ________ .

    4.1.5. Осуществлять внешний осмотр «Систем» на предмет наличия внешних повреждений «Систем».

    4.1.6. В течение ________ часов сообщить » Исполнителю » о видимых неисправностях и/или повреждения «Систем».

    4.1.7. Не допускать к «Системам» для устранения неисправностей и/или повреждений третьих лиц, не производить указанные работы своими силами.

    4.1.8. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сетей электропитания, к которым подключены «Системы».

    4.2. » Исполнитель » обязуется:

    4.2.1. Оказывать «Услуги» качественно и в срок в соответствии с условиями «Договора».

    4.2.2. Обеспечить работоспособность «Систем».

    4.2.3. Осуществлять плановое обслуживание «Систем».

    4.2.4. Обеспечить прием и выполнение заявок от » Заказчика » на устранение недостатков и неисправностей «Систем».

    4.2.5. Обучить представителей » Заказчика » правилам пользования техническими средствами «Систем».

    4.2.6. В течение ________ часов с момента поступления от » Заказчика » сообщения об обнаружении неисправностей и/или повреждений «Систем» обследовать «Системы» и восстановить их работоспособность. В случае неустранимых повреждений «Стороны» дополнительно согласовывают сроки и условия восстановления «Систем».

    4.2.7. Осуществить ремонт и реконструкцию «Систем», поврежденных » Заказчиком «, за отдельную плату, согласованную «Сторонами».

    4.2.8. Передать «Услуги» » Заказчику » согласно условиям «Договора».

    4.2.9. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у » Исполнителя » документацию » Заказчика «.

    4.2.10. Восстановить оригиналы полученных от » Заказчика » документов в случае их утраты за свой счёт.

    4.3. » Заказчик » вправе:

    4.3.1. Контролировать оказание «Услуг», не вмешиваясь в деятельность » Исполнителя «.

    4.3.2. Отказаться от исполнения «Договора» при условии оплаты » Исполнителю » фактически осуществленных последним расходов на оказание «Услуг».

    4.4. » Исполнитель » вправе:

    4.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания «Услуг» исходя из требований законодательства, а также конкретных условий «Договора».

    4.4.2. Получать по письменному запросу необходимую для оказания «Услуг» информацию от третьих лиц.

    4.4.3. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих «Услуги».

    4.4.4. Заключать договоры с третьими лицами с целью получения дополнительной информации для качественного предоставления «Услуг» по «Договору».

    4.4.5. Требовать оплаты за оказанные «Услуги».

    4.4.6. Отказаться от исполнения «Договора» при условии полного возмещения убытков » Заказчику » в порядке, предусмотренным ст. 9 «Договора».

    4.4.7. Получать от » Заказчика » любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по «Договору». В случае непредставления либо неполного или неверного представления » Исполнителем » информации » Исполнитель » имеет право приостановить исполнение своих обязательств по «Договору» до представления необходимой информации.

    5. Порядок сдачи-приема услуг

    5.1. В течение ________ рабочих дней со дня окончания «Услуг» » Исполнитель » обязан представить » Заказчику » следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору » Исполнителя «:

    Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

    Отчет о расходах » Исполнителя » по оказанным «Услугам» с приложением копий подтверждающих расходы » Исполнителя » документов, заверенных » Исполнителем «;

    Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – «Акт») – 2 (два) экземпляра;

    Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

    5.2. В течение ________ рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 «Договора», в полном объеме и оформленных надлежащим образом » Заказчик » обязан либо принять услуги, указанные в «Акте», подписав «Акт», либо направить » Исполнителю » письменные мотивированные возражения к «Акту».

    5.3. «Стороны» пришли к соглашению, что если в течение ________ рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 «Договора», » Заказчик » не представил » Исполнителю » нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору » Заказчика » письменные мотивированные возражения к «Акту», то «Акт» считается подписанным » Заказчиком «, а «Услуги», указанные в «Акте» принятыми » Заказчиком «.

    5.4. Срок устранения » Исполнителем » недостатков составляет ________ рабочих дней со дня получения » Исполнителем » письменного мотивированного возражения » Заказчика «, указанного в п. 5.2 «Договора».

    5.5. «Услуги» считаются оказанными » Исполнителем » надлежащим образом в случае подписания «Сторонами» «Акта» только при условии передачи » Исполнителем » всех документов, указанных в п. 5.1 «Договора».

    6. Стоимость услуг

    6.1. Стоимость «Услуг» по «Договору» составляет ________ ( 0 ) руб., в т.ч. НДС ________ % в сумме ________ ( ________ ) руб.

    6.2. Стоимость «Услуг» не включает в себя сумму расходов » Исполнителя «, связанных с оказанием «Услуг». Расходы » Исполнителя » оплачиваются » Заказчиком » отдельно в соответствии с п. 7.2 «Договора».

    7. Порядок расчетов

    7.1. Оплата «Услуг» по «Договору» осуществляется ________ равными долями в размере ________ ( ________ ) руб., в т.ч. НДС ________ % в сумме ________ ( ________ ) руб. в течение ________ банковских дней со дня окончания расчетного месяца .

    7.2. Возмещение расходов » Исполнителя » осуществляется » Заказчиком » в течение ________ банковских дней со дня ________ .

    7.3. Способ оплаты по «Договору»: перечисление » Заказчиком » денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет » Исполнителя «. При этом обязанности » Заказчика » в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком » Заказчика » со счета » Заказчика «.

    8. Ответственность сторон

    8.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.

    8.2. Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».

    8.3. Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

    8.4. Ответственность » Заказчика «:

    8.4.1. За нарушение сроков оплаты оказанных «Услуг», » Заказчик » уплачивает » Исполнителю » пени в размере ________ процентов от общей стоимости «Услуг» по «Договору» за каждый день просрочки, но не более ________ процентов от общей стоимости «Услуг».

    8.4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) » Заказчиком » обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2 «Договора», » Заказчик » выплачивает » Исполнителю » штраф в размере ________ за каждый такой случай.

    8.4.3. За нарушение сроков оплаты расходов » Исполнителя «, » Заказчик » уплачивает » Исполнителю » пени в размере ________ процентов от общей суммы расходов за оказанные услуги за каждый день просрочки, но не более ________ процентов от общей суммы расходов.

    8.5. Ответственность » Исполнителя «:

    8.5.1. За нарушение сроков оказания «Услуг», » Исполнитель » уплачивает » Заказчику » пени в размере ________ процентов от общей стоимости «Услуг» по «Договору» за каждый день просрочки, но не более ________ процентов от общей стоимости «Услуг».

    8.5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) » Исполнителем » обязанностей, предусмотренных п. 1.4 «Договора», » Исполнитель » выплачивает » Заказчику » штраф в размере ________ за каждый такой случай.

    8.5.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) » Исполнителем » обязанностей по передаче документов, предусмотренных п. 5.1 «Договора», «Услуги» считаются не переданными » Заказчику «, а » Исполнитель «, в дополнение к неустойке, указанной в п. 8.5.1 «Договора», выплачивает » Заказчику » штраф в размере ________ за каждый такой случай.

    8.5.4. » Исполнитель » несет ответственность за ущерб, нанесенный » Заказчику » от кражи, повреждения или уничтожения имущества в результате виновного невыполнения или виновного ненадлежащего выполнения » Исполнителем » своих обязательств по «Договору», в размере прямого действительного ущерба.

    8.5.5. Возмещение материального ущерба, в соответствии с п. 8.5.4 «Договора», производится » Исполнителем » в течение ________ банковских дней со дня предоставления » Заказчиком » письменного заявления и справки от следственных органов о факте кражи, уничтожения или повреждения имущества. Размер прямого действительного ущерба должен быть подтвержден расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, составленным с участием » Исполнителя » и сверенным с данными бухгалтерского учета. В случае полного или частичного отказа от компенсации убытков, » Исполнитель » в тот же срок письменно уведомляет об этом » Заказчика «, с указанием причин.

    8.5.6. При возвращении » Заказчику » похищенного имущества, » Заказчик » возвращает » Исполнителю » денежные средства из общей суммы, полученной от него в порядке возмещения ущерба, в течение ________ банковских дней с момента возврата имущества » Заказчику «.

    8.5.7. » Исполнитель » не несет ответственности за личное имущество сотрудников » Заказчика » и имущества сторонних организаций, с которыми не заключены самостоятельные договора на оказание услуг.

    8.5.8. » Исполнитель » освобождается от ответственности в случаях:

    8.5.8.1. Невыполнения » Заказчиком » обязательств по «Договору» и/или несоблюдении требований по технической укрепленности «Объекта», если действия (бездействие) » Заказчика » повлекли за собой кражу, повреждение или уничтожение имущества.

    8.5.8.2. Если проникновение совершено во время, когда «Система» не была поставлена » Заказчиком » в режим охраны.

    8.5.8.3. Если проникновение совершено через места, на которых, » Заказчик » при обследовании «Объекта», отказался устанавливать «Системы».

    8.5.8.4. Если ущерб нанесен » Заказчику » иным способом, не связанным с виновным невыполнением или виновным ненадлежащим выполнением » Исполнителем » своих обязательств по «Договору».

    8.5.8.5. Если ущерб » Заказчику » причинен по вине организации, производящей непосредственно охрану «Объекта».

    8.5.8.6. Если нарушена целостность «Объекта» при проникновении или попытке проникновения на него посторонних лиц, а также в случае причинения ущерба конструкциям и деталям, расположенным по внешнему периметру «Объекта» (замки, двери, окна, оконные, дверные и витринные стекла и т.п.).

    9. Основания и порядок расторжения договора

    9.1. «Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.

    9.2. Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение ________ календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.

    9.3. » Заказчик » вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:

    9.3.1. Н арушения » Исполнителем » сроков оказания «Услуг» либо несвоевременного оказания » Исполнителем » «Услуг» по «Договору» на срок более ________ рабочих дней.

    9.3.2. Н арушения » Исполнителем » обязанностей, предусмотренных п. 1.7 «Договора».

    9.3.3. О платы » Исполнителю » фактически осуществленных последним расходов на оказание «Услуг».

    9.4. » Исполнитель » вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:

    9.4.1. Н арушения » Заказчиком » сроков оплаты «Услуг» либо несвоевременной оплаты » Заказчиком » «Услуг» по «Договору» на срок более ________ рабочих дней.

    9.4.2. П олного возмещения убытков » Заказчику «.

    9.4.3. Н еоднократного ( ________ и более раз) нарушения » Заказчиком » обязанностей, предусмотренных п. 4.1.4 «Договора».

    10. Разрешение споров из договора

    10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» не является для «Сторон» обязательным.

    10.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 14 «Договора».

    10.3. Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами: ________ . Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения «Сторонами» их оригиналов способом, указанным в п. 10.2 «Договора».

    10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет ________ рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

    10.5. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в ________ .

    11. Форс-мажор

    11.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

    11.2. «Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее ________ календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

    11.3. «Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.

    12. Прочие условия

    12.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

    12.2. Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

    12.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

    12.4. «Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

    13. Список приложений

    13.1. Приложение № ________ — «Перечень услуг».

    13.2. Приложение № ________ — «Задание на оказание услуг».

    13.3. Приложение № ________ — «Разрешения (лицензии) на оказание услуг» (копия).

    14. Адреса и реквизиты сторон

    » Заказчик «: юридический адрес — ________ ; почтовый адрес — ________ ; тел. — ________ ; факс — ________ ; e-mail — ________ ; ИНН — ________ ; КПП — ________ ; ОГРН — ________ ; р/с — ________ в ________ к/с ________ ; БИК ________ .

    » Исполнитель «: юридический адрес — ________ ; почтовый адрес — ________ ; тел. — ________ ; факс — ________ ; e-mail — ________ ; ИНН — ________ ; КПП — ________ ; ОГРН — ________ ; р/с — ________ в ________ к/с ________ ; БИК ________ .

    15. Подписи сторон

    15.1. От имени » Заказчика » __________ ________

    15.2. От имени » Исполнителя » __________ ________

    ПРИМЕР ДОГОВОРА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

    ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    1. Предмет договора

    1.1. Исполнитель выполнит работы по обслуживанию системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях и на объектах заказчика.

    1.2. Перечень объектов, помещений и стоимость работ по обслуживанию систем определяются Приложением к настоящему договору.

    1.3. В течение срока действия настоящего договора стороны могут изменять Приложения, причем, с подписанием нового Приложения, ранее подписанные Приложения утрачивают свою силу.

    2. Цена договора и порядок расчетов

    2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется действующим Приложением. Стоимость работ по настоящему договору НДС не облагается (облагается в размере____).

    2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ ежемесячно на основании счетов исполнителя и акта выполненных работ.

    2.3. Дополнительные материалы и оборудование не входят в стоимость настоящего договора и оплачиваются на основании отдельных счетов.

    3. Порядок выполнения работ

    3.1. Исполнитель ежемесячно осуществляет регламентные работы по проверке системы, а также в течение _____ часов осуществляет устранение текущих неисправностей. При невозможности устранения неисправности в указанный срок стороны согласуют реальный срок устранения неисправности.

    3.2. Замена, вышедшей из строя аппаратуры с истекшими сроками гарантии не является предметом настоящего договора и осуществляется на основании отдельной сметы.

    3.3. Выполнение работ сопровождается отметкой в журнале установленной соответствующей нормативно- технической документацией форме, а при ее отсутствии- форме согласованной сторонами.

    4.Права, обязанности и ответственность сторон

    4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с нормативными требованиями и технической документацией и п.3 настоящего договора;

    4.1.2. проводит с ответственными представителями заказчика плановые и внеочередные инструктажи по эксплуатации системы безопасности.

    4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

    4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по обслуживанию системы, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, оборудованные системой, при необходимости обеспечивает условия на время проведения работ для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

    4.2.3. проводит с работниками исполнителя ознакомление с инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме.

    5.Порядок расторжения договора

    5.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

    6. Заключительные положения

    6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2010 года и действует до 31 декабря 2010 года.

    6.2. В случае, если за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не сообщила другой стороне о своем намерении расторгнуть договор, то договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Договор может продлеваться сторонами неоднократно, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

    6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

    6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

    6.5. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

    6.6 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в 3 (трех)- дневный срок с момента получения их другой стороной.

    7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

    ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнитель
    ИНН _____, КПП ______
    АДРЕС
    Р/С _______
    БАНК
    БИК и иные реквизиты БАНКА
    Исполнитель______________ Фамилия И.О.

    ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчик
    ИНН _____, КПП ______
    АДРЕС
    Р/С _______
    БАНК
    БИК и иные реквизиты БАНКА
    Заказчик______________ Фамилия И.О.

    © 2010-2020 г.г.. Все права защищены.
    Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

    Обслуживание пожарной сигнализации

    Везде, где установлена пожарная сигнализация, она должна соответствующим образом обслуживаться (с определенной периодичностью). Это требование предусмотрено законодательно. Если его не соблюдать, есть риск получить серьезные штрафы от инспектора или даже предписание о приостановке производства на 90 дней. Это чревато серьезными потерями прибыли! Выгоднее сразу заключить договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

    Регулярные проверки не только защищают от штрафов, но и обеспечивают безопасность. ПС, проходящая осмотр, надежно срабатывает. Обращайтесь для заключения договора в НИЦ «Застава». Наша компания уже более 15 лет работает на этом рынке в СПб.

    Стоимость обслуживания пожарной сигнализации

    Наименование работ Цена, руб. Техническое обслуживание в месяц до 25 единиц оборудования от 800 от 25 до 100 единиц от 1 500 от 101 до 200 единиц от 2 500 Диагностика, обследование объектов до 50 единиц оборудования от 2 500 от 51 до 100 единиц от 4 000 от 101 до 200 единиц от 4 500

    Как заказать техническое обслуживание систем пожарной сигнализации?

    Если СПС была спроектирована и установлена нами, то расценки на техобслуживание уже указаны в сопроводительной документации. Если же система монтировалась сторонними подрядчиками, а обслуживаться будет у нас, необходимо рассчитать стоимость и заключить договор ТО АПС. Порядок действий в этом случае будет следующий:

    1. отправка планировки помещения со спецификацией на [email protected];
    2. обсуждение деталей с нашим инженером по телефону;
    3. расчет сметы;
    4. подписание бумаг.

    Проведение технического обслуживания пожарной сигнализации: виды работ

    На этом этапе все элементы проверяются визуально. Контролируется отсутствие механических повреждений и коррозии, а также прочность креплений. Такие работы проводят ежемесячно, чтобы исключить аварии.

    Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации включает проверку датчиков и устройств оповещения, световых и звуковых. Контролируется функционирование центральной панели и вспомогательного оборудования. Выполняется запуск в тестовом режиме, проверяется оперативность и правильность срабатывания.

    Специалист осмотрит все гибкие соединения и шлейфы, убедится, что нет деформаций и нарушений. При необходимости шлейфы заменяются. Также проверяются источники основного и дополнительного питания. Последнего должно хватить минимум на сутки.

    По результатам осмотров и тестов заполняем журнал работ и готовим акт. При обнаружении серьезных неисправностей подготовим дефектную ведомость, а также мероприятия по их устранению.

    Система полностью исправна и проходит государственную проверку с первого раза.

    Кто имеет право выполнять обслуживание автоматической пожарной сигнализации?

    Выполнять осмотр и профилактические работы имеют право только организации, лицензированные в МЧС. Для проведения проектных работ понадобится дополнительное разрешение: допуск саморегулируемой организации (СРО). В ООО НИЦ «Застава» есть все необходимые сертификаты и лицензии, позволяющие проводить работы в правовом поле.

    у нас вы можете заключить договор ТО АПС и получить дополнительную скидку;

    компания известна в Санкт-Петербурге вот уже 15 лет, опыт работы наших специалистов подтвержден тысячами успешных проектов;

    работы ведем в соответствии с актуальными регламентами;

    прикрепляем к вашему проекту отдельного менеджера для консультаций и оперативного решения организационных вопросов;

    техник может выехать на объект в любое время: работаем 24 часа в сутки, без выходных;

    выдаем все документы, необходимые для предъявления пожарному инспектору.

    Чтобы АПС работала без сбоев, нужно проводить профилактику. К работам, предупреждающим возникновение поломок и серьезных неисправностей, относятся смазка, очистка, пайка отдельных элементов. Если обнаружены вышедшие из строя детали, выполняется их замена. Наши специалисты работают с полной ответственностью и придерживаются действующих регламентов. Отправьте нам заявку на обслуживание и получите гарантию безотказной работы системы ПС!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *