Договор на капитальный ремонт оборудования образец

ДОГОВОР подряда на производство работ по капитальному ремонту (общая форма)

подряда на производство работ

по капитальному ремонту (общая форма)

«___»_________ ____ г.

_____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр. ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) работы по капитальному ремонту ____________________ (далее — Объект), расположенного по адресу: ___________________________________________________, в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить готовность Объекта к проведению ремонтных работ.

2.1.2. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненяемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.1. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае, если Заказчик не сделает такого заявления, то он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, определяющем объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

2.3.2. При выполнении работ по настоящему Договору соблюдать пропускной режим на Объекте, установленный Заказчиком.

2.3.3. При выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, в том числе, соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.

2.3.4. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию завершенного ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

2.3.5. При обнаружении в ходе работ не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней (если договором не предусмотрен для этого иной срок), Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

2.3.6. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной п. 2.3.5 настоящего договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

2.3.7. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2.3.8. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4 Подрядчик имеет право:

2.4.1. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

2.4.2. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.3. По письменному согласованию с Заказчиком, при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц, имеющих соответствующие документы, в том числе, лицензии, разрешения и иные. При этом он несет перед Заказчиком ответственность за сроки и качество выполняемых такими третьими лицами работ.

2.5. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

2.6. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее ____ дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться на основании Технического задания (далее — ТЗ) Заказчика и Сметы, которые с момента их согласования Подрядчиком и утверждения Заказчиком являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения N _____ соответственно).

3.2. Срок выполнения работ определен в Календарным планом, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).

3.3. В случае если по вине Заказчика Подрядчик не смог своевременно приступить к выполнению работ по настоящему Договору, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены. Штрафные санкции к Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ в данном случае не применяются. В этом случае сроки окончания работы оговариваются отдельно. Претензии по срокам или отсутствие таковых отражаются в Актах сдачи-приемки работ.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Договора.

4.2. При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Заказчик в течение __________ дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

4.5. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ в течение ____________ дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, результат работ считается принятым Заказчиком и подлежит оплате в полном размере.

4.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет настоящего договора, до приемки этого Объекта Заказчиком несет Подрядчик.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость работ определена и согласована Сторонами в Смете. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет сумму в размере ______________________ (____________) рублей, вкл. НДС ____ %.

5.2. Если после заключения настоящего Договора будут введены в действие нормативные акты Российской Федерации, изменяющие (устанавливающие новые) налоги и/или сборы, и, соответственно, изменяющие стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, последняя по письменному согласованию Сторон изменяется с момента вступления указанных нормативных актов в силу.

5.3. Заказчик производит оплату работ по настоящему Договору в следующем порядке:

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи (этапа) работ, он выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пеню в размере ____% от стоимости невыполненной и несданной вовремя (этапа) работы за каждый день такой просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик выплачивает Подрядчику, по соответствующему письменному требованию, пеню в размере ____% от неоплаченной своевременно суммы за каждый день такой просрочки.

6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.5. Стоимость работы, прекращенной по инициативе Заказчика, оплачивается Заказчиком пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

6.6. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

6.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта производства работ, в том числе за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части.

6.7.1. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Объекта.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

7.2. При недостижении соглашения по спорным вопросам в течение одного месяца Стороны обращаются в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более ___ (________) дней, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме, предусмотренном Договором, качество работ в соответствии с условиями Договора и требованиям к качеству работ, предъявляемыми законодательством Российской Федерации, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки работ.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ___ года с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после капитального ремонта.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика.

9.4. Любые изменения и дополнения к данному Договору должны быть оформлены дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5. Во все остальном, что не предусмотрено настоящим Договром, Сторону будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

1. __________________________ (Техническое задание Заказчика)

2. __________________________ (Смета)

3. __________________________ (График производства работ)

Типовой договор подряда на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, демонтажу и монтажу основных средств

Приложение к приказу №______ от ________2012 г.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

реконструкции, модернизации, демонтажу и монтажу основных средств

г. Мончегорск «___» _______ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (сокращенно ГМК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________ _________________________________, действующего на основании Устава (доверенности от __________ № _____), с одной стороны и ___________________________________________ (сокращенно _____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава (доверенности №____ от ___) с другой стороны, совместно и по отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, демонтажу и монтажу основных средств на объектах Заказчика (далее Работы/Работа) и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

Общий срок выполнения работ по Договору: с «___» ______ 20___ г. по «___» _______ 20____ г.

Наименование видов работ, период выполнения работ и цена работ определяются дополнительными соглашениями (форма в Приложении №1), являющимися неотъемлемой частью Договора. Наименование, состав и объемы работ устанавливаются ведомостями дефектов или проектами. Сроки выполнения работ устанавливаются графиками производства работ, согласованными Сторонами. В графиках производства работ указывается дата начала и окончания выполнения работ. Данные документы подписываются представителями Сторон, уполномоченными на их подписание внутренними документами Сторон (стандарты, положения, приказы). Такое подписание считается совершенным от имени Стороны Договора.

1.2. От имени Заказчика документы, подтверждающие выполнение работ по Договору, подписывает руководитель структурного подразделения ГМК», для которого непосредственно выполняются работы по Договору, на основании Приказа о делегировании полномочий.

1.3. Для выполнения работ Заказчик выдает Подрядчику необходимые товарно-материальные ценности (ТМЦ) на давальческих условиях в соответствии со сметной документацией и оформлением накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15, оборудование в монтаж выдается с оформлением акта о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15.

2. Цена работ и порядок расчетов

2.1. Ориентировочная стоимость выполняемых по Договору работ определяется дополнительными соглашениями (Приложение ).

2.2. Стоимость конкретных работ, выполняемых по Договору в действующих ценах, определяется сметами, согласованными Сторонами, составленными в соответствии «Рекомендациям по определению стоимости работ (услуг), выполняемых внешними подрядными и субподрядными организациями на объектах ГМК», дочерних и зависимых обществ в 20___ году.» с учетом коэффициента, установленного по результатам торгов и указываемого в дополнительных соглашениях или, при отсутствии в протоколе торгов (протоколе заседания конкурсной комиссии) коэффициента (цена работы фиксированная), на основании сметы, выпущенной по результатам торгов.

2.3. Оплата Заказчиком выполненных работ (этапов работ) осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. Оплата этапов работ осуществляется на основании подписанного Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», форма КС-2, путем перечисления денежных средств в объеме 75% от стоимости этапа работ на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 20 банковских дней от даты получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Оплата остальных 25% стоимости этапа работ осуществляется после завершения всего объема работы с учетом условий пунктов 6.1 и 6.3 в течение 20 банковских дней от даты получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры на завершающий этап работы.

После выполнения очередного этапа работ по инициативе Подрядчика и согласованию с Заказчиком возможна оплата не оплаченных 25% стоимости ранее выполненных этапов работ по Договору.

2.3.2. Оплата работ (без деления на этапы) осуществляется на основании подписанного Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», форма КС-2, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 20 банковских дней от даты получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры.

При нарушений условий Договора размер оплаты определяется с учетом условий пунктов 4.3.14, 6.1, 6.2.

2.4. По согласованию Сторон Заказчик может выплачивать Подрядчику аванс.

Аванс предоставляется либо под банковскую гарантию, либо поручительство финансово состоятельной организации (по согласованию с Заказчиком), в размере и на срок, обеспечивающий исполнение основного обязательства Подрядчика.

В случае получения аванса Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения предоплаты выставить соответствующий счет-фактуру в адрес Заказчика.

2.5. По согласованию сторон возможно проведение зачета взаимных требований.

3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ. Качество работ. Распределение рисков между Сторонами

3.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

3.2. При завершении работ в объеме сметы, предусмотренным Договором в отношении конкретного объекта основных средств, но не позднее последнего дня отчетного месяца Подрядчик должен передать, а Заказчик принять результат работ с подписанием Сторонами дополнительно акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.

Подрядчик должен в течение трех календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ (этапов работ) и о готовности к сдаче результата работ. Подрядчик может уведомить Заказчика об окончании работ, предоставив «Акт о приемке выполненных работ», форма КС-2.

При передаче выполненных работ Подрядчик оформляет «Акт о приемке выполненных работ», форма КС-2. К данному акту в обязательном порядке прикладываются следующие документы:

­ акты на списание давальческих материалов, если таковые применялись (приложение № 3);

­ справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

­ акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 (при завершении работы в объеме сметы);

­ копии актов на скрытые работы (приложение № 5);

­ копия накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15;

­ копия дополнительного соглашения, оформленного в соответствии с Приложением № 1.

3.3. Работа может приниматься Заказчиком как в полном объеме по смете, так и поэтапно. Продолжительность каждого этапа устанавливается в пределах одного месяца.

Этапами работ в целях Договора Стороны договорились определять совокупность технологически связанных между собой ремонтных и иных работ, предусмотренных сметной документацией в объеме выполнения за отчетный месяц, результат которых может быть передан Подрядчиком и принят Заказчиком с переходом к нему рисков случайной гибели.

3.4. Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 3 рабочих дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», форма КС-2, либо составить Акт в соответствии с п.3.5. Договора.

3.5. В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п. п. 3.2. и 3.3. Договора, отступлений Подрядчика от требований проектно-сметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком устанавливается срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Договора.

3.6. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 3.5. Договора, Заказчик привлекает для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, соответствующие разрешения на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

3.7. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 3.5. и п.3.6. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

При этом стороны соглашаются, что Заказчик после соответствующего письменного уведомления (претензии) Подрядчика в одностороннем порядке уменьшает размер подлежащих выплате Подрядчику сумм по Договору на сумму понесенных расходов на устранение недостатков. Согласие Подрядчика на уменьшение суммы к выплате не требуется.

3.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Заказчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п.4.1.4 Договора.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до приемки результатов работ Заказчиком в соответствии с пунктом 3.4. Договора.

3.9. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 2 (два) года, если иное не предусмотрено ОС-3 или прочими нормативными документами, при условии соблюдения правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п.3.4. Договора.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом за подписью Заказчика и Подрядчика.

Если в период гарантийной эксплуатации объектов выявляются недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.

3.10. Требования по качеству работ определяются проектно-сметной документацией, техническим заданием Заказчика, инструкциями заводов-изготовителей оборудования, техническими условиями на изготовление, правилами и нормами эксплуатации, другой нормативно-технической документацией.

3.11. Проверка качества работ Подрядчика осуществляется Заказчиком, как в ходе выполнения работ, так и в процессе приемки-сдачи работ. Система контроля качества (входной, операционный, приемочный) определяется нормативной и нормативно-технической документацией. Нормативные документы на конкретные виды работ указываются в дополнительном соглашении. В случаях, предусмотренных нормативно-технической документацией, Заказчиком осуществляются испытания принятого из ремонта оборудования и других объектов.

3.12. В случае обнаружения недостатков в качестве результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет безвозмездно, в согласованные с Заказчиком сроки, устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ, включая упущенную выгоду. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

3.12.1. В случае, если Подрядчик в нарушение п. 3.12. Договора уклоняется от устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.13. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы (за исключением материала Заказчика), отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в течение двух лет со дня подписания акта приемки-сдачи работ, если иное не предусмотрено ОС-3 или прочими нормативными документами.

3.14. За качество ТМЦ для выполнения работ, предоставленных Заказчиком, несет ответственность Заказчик. Обязанность доказательства ненадлежащего качества давальческих ТМЦ, если это оказало влияние на качество работ, лежит на Подрядчике.

3.15. Заказчик имеет беспрепятственный доступ к производственным базам Подрядчика, на которых последним производятся работы по Договору.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Предоставлять Подрядчику объекты (оборудование) для выполнения работ с оформлением актов сдачи объекта в ремонт. Здания и сооружения передаются с оформлением акта только в случаях капитального ремонта с остановкой производства.

4.1.2. Обеспечивать допуск представителей Подрядчика на объекты для подготовки и (или) производства работ в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика.

4.1.3. Предоставлять Подрядчику по его требованию необходимую для выполнения работ проектно-сметную и техническую документацию, особенности выполнения работ с оформлением соответствующего акта о передаче. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена и утверждена в соответствии с требованиями существующих норм и правил.

В случае внесения Заказчиком изменений в переданную проектно-сметную или техническую документацию, Заказчик обязан не позднее, чем за 15 календарных дней до дня начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику уточненную документацию. В случае необходимости Стороны подписывают дополнительные соглашения об изменении сроков или цены работ.

4.1.4. Передать Подрядчику с предцеховых складов необходимые ТМЦ на давальческих условиях с оформлением накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15 и доставить их к месту проведения работ. Заказчик выдает Подрядчику оборудование в монтаж с оформлением акта о приеме-передаче по форме ОС-15.

4.1.5. Обеспечивать Подрядчика энергетическими ресурсами только для целей, необходимых для выполнения работ, в согласованных точках подключения.

4.1.6. Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

4.1.7. В случае если работы производятся на территории Заказчика, обеспечивать Подрядчика местами для складирования и хранения материалов по месту производства работ без обеспечения охраны.

4.1.8. Обеспечивать в соответствии с утвержденными правилами и нормами безопасные условия труда на территории действующих цехов (других объектов) или в местах, где имеется или может возникнуть опасный производственный фактор.

4.1.9. По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 3 Договора.

4.1.10. При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 3 Договора.

4.1.11. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.

4.1.12. В целях реализации требований ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 и с целью ознакомления Подрядчика разместить на интернет сайте Заказчика www. . следующие документы:

— Политику ГМК» в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности;

— Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в ГМК;

— Информацию о значимых экологических аспектах деятельности, продукции и услуг Заказчика и связанных с ними фактических и потенциальных воздействиях на окружающую среду от работы Подрядчика, а также о возможных последствиях отклонения от установленных Заказчиком требований в области управления значимыми экологическими аспектами.

4.2. Заказчик имеет право

4.2.1. В любое время по своему усмотрению проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4.2.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ (п. 1.1. Договора), а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок.

Если во время выполнения работы Заказчику станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчика, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика, с компенсацией расходов на привлечение другого лица (в том числе, путем удержания соответствующих сумм из причитающихся по Договору Подрядчику денежных средств) без получения на то согласия Подрядчика.

4.2.3. В случае несоблюдения Подрядчиком своих обязанностей предусмотренных п. 4.3.17, 4.3.19 Договора, отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, предварительно известив об этом факте Подрядчика.

4.2.4. Потребовать возврата от Подрядчика остатков неиспользованных материалов Заказчика в порядке, предусмотренном п.4.3.13. Договора.

4.2.5. При несоблюдении пункта 4.3.33 Заказчик имеет право

— отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц, на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по Договору.

— отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, незамедлительно предупредив об этом факте Подрядчика и потребовать возмещение убытков связанных с расторжением Договора.

4.2.6. В течение одного года по результатам проведения контрольных проверок объемов работ, оплаченных на основании «Актов о приемке выполненных работ», форма КС-2, на основании письменного уведомления (претензии) требовать от Подрядчика возврата денежных средств.

4.3. Подрядчик обязуется

4.3.1. Приступить к работе и выполнить все работы по Договору в сроки, установленные п. 1.1 Договора. Выполнять работы с соблюдением сроков работ, указанных в дополнительных соглашениях (п. 1.1.) к Договору и графиках производства работ.

4.3.2. В течение одного рабочего дня после приемки выполненных работ и подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», форма № КС-2, но не позднее последнего дня отчетного месяца выставить в адрес Заказчика счет-фактуру. К счету — фактуре приложить документы, перечисленные в п. 3.2 Договора и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

4.3.3. Сдавать Заказчику с оформлением акта на скрытые работы (Приложение ) отдельные виды работ, результаты которых невозможно проверить после выполнения дальнейших работ.

4.3.4. Разработать самостоятельно и согласовать с Заказчиком в течение десяти дней после получения от Заказчика документации в соответствии с п.4.1.3. Договора Проект производства работ и График производства работ.

4.3.5. За двадцать дней до даты начала выполнения работ подать Заказчику заявку на обеспечение необходимым количеством тепловой и электрической энергии и воды. Строительным инвентарем, такелажем, приспособлениями и средствами малой механизации Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.

4.3.6. Выполнить работы с применением материалов Заказчика, которые представитель Подрядчика должен принять с предоставлением доверенности Подрядчика на получение материальных ценностей и оформлением накладной по форме М-15.

Материалы, указанные в приложении № 6, Подрядчик обязуется приобретать у поставщиков, указанных в приложении № 6, по ценам для предприятий группы «Норильский никель».

По мере необходимости предоставления материалов Подрядчик за 15 (пятнадцать) дней до даты передачи ему материалов Заказчиком направляет последнему письменную заявку с указанием наименования и количества материалов в соответствии с документацией, указанной в п. 4.1.4. Договора. Материалы Заказчика предоставляются Подрядчику в установленном у Заказчика порядке в согласованные Сторонами сроки с одновременным подписанием Сторонами накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

4.3.7. В случае отсутствия у Заказчика необходимых материалов, Подрядчик покупает недостающие материалы самостоятельно. Цена и номенклатура материалов при этом должна быть согласована Заказчиком. Цену материалов Подрядчик проставляет в ведомости дефектов.

4.3.8. Обеспечить экономное и эффективное использование переданных Заказчиком материалов. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком материалов.

4.3.9. Нести ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

4.3.10. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за сохранность строительных конструкций и оборудования, принадлежащих Заказчику и не подлежащих ремонту.

4.3.11. Сдавать Заказчику демонтированные конструкции, оборудование и металлолом.

4.3.12 Ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, производить сверку остатков объемов материалов Заказчика, переданных для производства работ и не использованных в отчетный период, с подписанием Сторонами Отчета о движении давальческих материалов (Приложение ). Отчет о движении давальческих материалов составляется Заказчиком в двух экземплярах на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число текущего месяца и направляется для согласования Подрядчику. Остатки материалов Заказчика в Отчете о движении давальческих материалов учитываются по договорам. Подписанный Подрядчиком один экземпляр Отчета о движении давальческих материалов возвращается Заказчику в течение 7 рабочих дней от даты отправления его Заказчиком Подрядчику.

4.3.13. Возвратить Заказчику с оформлением накладной по форме М-15 неиспользованные для выполнения работ давальческие материалы в течение трех дней с даты подписания Сторонами соответствующего акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 (при завершении работы в объеме сметы) или при прекращении работ по инициативе Подрядчика в нарушение договорных обязательств.

4.3.14. Невозвращенные Заказчику материалы в срок указанный в п.4.3.13. Договора считаются проданными Подрядчику, при этом Заказчик оформляет накладную на отпуск материалов на сторону по форме М-15 на продажу. Датой продажи материалов считается дата составления накладной на отпуск материалов на сторону форма М-15. В накладной на отпуск материалов на сторону указывается перечень, количество, цена и стоимость продажи материалов. Цена продажи на каждую позицию материалов устанавливается в размере, указанном в Отчете о движении давальческих материалов, увеличенном на сумму транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) и НДС в размере 18% от общей стоимости материалов и ТЗР. ТЗР устанавливаются в соответствии «Рекомендациям по определению стоимости работ (услуг), выполняемых внешними подрядными и субподрядными организациями на объектах ГМК», дочерних и зависимых обществ в _______ г.». На основании накладной Заказчик выставляет Подрядчику счет и счет-фактуру. Право собственности на материалы переходит от Заказчика к Подрядчику от даты накладной на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

Подрядчик производит оплату счета и счета-фактуры в течение пятнадцати дней от даты отправления счета и счета-фактуры Заказчиком. При этом, стороны соглашаются, что после истечения указанного срока, Заказчик, в случае непоступления оплаты, в одностороннем порядке делает взаимозачет и уменьшает размер подлежащих выплате Подрядчику сумм на сумму по счету (счету-фактуре).

4.3.15. Выполнить работу с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями п.3.1. Договора.

4.3.16. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работы невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.3.17. Нести ответственность за выполнение при производстве работ установленных в подразделениях Заказчика требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, обеспечивать необходимые мероприятия по их соблюдению, обеспечивать технадзор. Выполнять предписания (акты) службы промышленной безопасности Заказчика. При выполнении работ соблюдать СНиП, правила промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, иные обязательные требования к проведению работ.

4.3.18. Назначить ответственного руководителя при производстве работ на опасных производственных объектах.

4.3.19. Соблюдать требования Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ с повышенной опасностью в ГМК» П0.

4.3.20. При выполнении работ на опасных промышленных объектах аттестовать своих специалистов в территориальном органе Ростехнадзора. Копии документов, подтверждающих аттестацию специалистов предоставить Заказчику.

4.3.21. При выполнении ответственных сварочных работ предоставить Заказчику копии документов подтверждающих наличие и аттестацию сварочной лаборатории или копию договора с аттестованной сварочной лабораторией.

4.3.22. Назначить лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности на объектах и в занимаемых и используемых помещениях, предоставленных Заказчиком, и содержать места проведения работ в соответствии требованиями указанных правил, а также положениями СНиП и иных нормативных актов.

4.3.23. Соблюдать требования Положения по взаимодействию между ГМК» и подрядными организациями в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности П 1

4.3.24. Подрядчик в мастерских, бытовых и других производственных объектах, принадлежащих Подрядчику или арендуемых Подрядчиком у Заказчика должен иметь согласованный с УПБ Заказчика план ликвидации аварии.

4.3.25. Обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, в том числе противогазами на случай хлорной аварии.

4.3.26. В целях реализации требований ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 Подрядчик обязуется регулярно доводить содержание указанной политики ГМК» в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, до сведения своего персонала. Кроме того, Подрядчик до начала проведения работ по Договору обязуется направить подчиненный персонал, занятый в выполнении указанных работ, в службу охраны труда управления промышленной безопасности Заказчика для прохождения вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности.

Вводный инструктаж персоналу Подрядчика, допускаемому на территорию Заказчика для проведения работ, проводится по утвержденной программе специалистами СОТ УПБ (лицами, назначенными распоряжением руководителя УПБ):

­ на промышленной площадке г. Мончегорск – на ЦКПП «Северная» 2 – этаж.

­ на промышленной площадке г. Заполярный – в здании ОКА ДП 2 этаж ( д.4а).

4.3.27. Обеспечивать надлежащее содержание и уборку мест производства работ.

4.3.28. Ознакомить свой персонал с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика и неукоснительно соблюдать его требования.

4.3.29. Определить ответственных руководителей за контроль соблюдения требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика.

4.3.30. Ходатайствовать в случае утраты своим представителем пропуска на территорию Заказчика о выдаче его дубликата.

К заявке (готовится в 2-х экземплярах) на выдачу дубликата пропуска прилагаются копии документов служебного разбирательства, выписка из приказа (распоряжения) о принятых к виновному дисциплинарных мерах.

В случае изготовления дубликата пропуска на пластиковой основе с использованием магнитного ключа, Подрядчик обязан добровольно возместить его стоимость. Документы, подтверждающие оплату стоимости дубликата пропуска, сдаются в бюро пропусков Заказчика.

4.3.31. В случае изъятия службой департамента безопасности Заказчика пропуска на территорию Заказчика у работников Подрядчика за нарушение требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика Подрядчик обязуется не направлять в дальнейшем этого работника для выполнения работ по Договору.

4.3.32. До даты начала выполнения работ Подрядчик обязан направить Заказчику заявку для пропуска на территорию Заказчика своих представителей в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика.

4.3.33. Обязуется не привлекать к выполнению работ по Договору работников:

— ранее привлекаемых к уголовной или административной ответственности за хищение;

— находящихся под следствием за совершение уголовно-наказуемого деяния;

— в настоящее время работающих в ГМК» или в дочерних и зависимых обществах ГМК».

Требование распространяется, в том числе и на персонал привлекаемых третьих лиц (субподрядчиков).

4.3.34. Обеспечить своих руководителей, специалистов и рабочих спецодеждой с нанесенными надписями о принадлежности к Подрядчику.

4.3.35. Подрядчик обязуется возместить ущерб, причиненный хищением продукции и (или) имущества Заказчика в размере стоимости похищенного, в случае, если хищение совершено лицом, состоявшим с Подрядчиком в трудовых либо договорных отношениях и доказано в судебном порядке.

4.3.36. Полученные на проверку и согласование сметы (п. 2.2.) возвращать Заказчику не позднее чем через три рабочих дня. При несогласии со сметным расчетом сметы возвращать с письменным пояснением.

4.3.37. Выполнить работу своими силами либо силами третьих лиц (субподрядчики), О привлечении третьих лиц уведомить Заказчика и в соответствии пункту 4.3.32 направить Заказчику заявку для оформления пропуска представителям субподрядных организаций.

В случае если работники Подрядчика (субподрядчика) являются гражданами других государств, данные работники обязаны иметь рабочую визу и переведенную на русский язык нотариально заверенную копию паспорта.

4.3.38. Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные третьими лицам (субподрядчиками) при исполнении Договора.

4.3.39. Передать результат работ Заказчику в порядке, определенном разделом 3 Договора.

4.3.40. В соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 Договора без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком срок все выявленные недостатки работ.

4.3.41. Подрядчик, для выполнения работ, при заключении Договора должен пройти предварительную оценку квалификации, для чего обязан предоставить куратору работ:

— копии лицензий, предоставляющие право осуществления вида деятельности, указанного в п. 1.1.;

— информацию о квалификации и профессиональной подготовке руководителей, специалистов и рабочих, которые будут привлечены к производству работ на объектах Заказчика;

— информацию об аттестации специалистов и руководителей в области ОТиПБ;

— информацию о наличии службы (специалиста) охраны труда и промышленной безопасности;

Все справки и копии документов подписываются руководителем Подрядчика и заверяются печатью.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет руководитель Подрядчика.

4.3.42. Принять объект по акту сдачи объекта в ремонт, для чего направить своих компетентных представителей в сроки, не позднее срока начала работ по Договору. О сроке прибытия представителей направить уведомление Заказчику.

4.3.43. Сдавать объекты Заказчику после ремонта в сроки, установленные п. 1.1. Договора, с оформлением акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.

4.3.44. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования, материалов, технической документации;

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости ремонта;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.3.45. Соблюдать требования Порядка взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами Заказчика при проведении капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества, переданных в аренду.

4.3.46. Возвращать Заказчику ведомости дефектов в течение 3-х дней с даты ее получения.

4.3.47. По результатам проведенных контрольных проверок объемов работ, оплаченных на основании «Актов о приемке выполненных работ», форма КС-2, вернуть Заказчику после получения письменного уведомления (претензии) незаконно полученные денежные средства.

4.3.48. Обязуется самостоятельно ознакомиться с текстом следующих документов Заказчика, которые упоминаются в тексте Договора и опубликованы на интернет сайте Заказчика www. .:

— Политика ГМК» в области качества, экологии охраны труда и промышленной безопасности.

— Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Печенгской промплощадки.

— Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории комбината Североникель. ГМК».

— Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности.

— Положение о порядке оформления материальных пропусков для перемещения материальных ценностей на территории Печенгской промплощадки.

— Положение по взаимодействию между ГМК» и подрядными организациями в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности П 1.

— Реестр значимых экологических аспектов ГМК».

— Рекомендации по определению стоимости работ (услуг), выполняемых внешними подрядными и субподрядными организациями на объектах ГМК», дочерних и зависимых обществ в 20___ году.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать, с обязательным уведомлением Заказчика в течение 2-3 рабочих дней о невозможности производства работ с указанием причины, в случаях задержки Заказчиком исполнения своих обязанностей по Договору, а именно: не предоставляет материалы, оборудование, техническую документацию, безосновательно препятствует допуску на место производства работ. При наличии перечисленных обстоятельств, Стороны согласовывают необходимые изменения к условиям Договора с подписанием дополнительных соглашений.

4.4.2. Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.

4.4.3. Требовать от Заказчика предоставления материалов для производства работ, соответствующих установленным государственным стандартам и техническим условиям.

4.4.4. В случае расторжения Договора Подрядчик вправе купить все неиспользованные при производстве работ ТМЦ, переданные для выполнения работ Договору на давальческих условиях по цене согласованной сторонами.

5. Дополнительные условия.

5.1. До даты начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору.

Заказчик имеет право не согласовывать списки Подрядчика если в него включен работник, который:

­ ранее привлекался к уголовной либо административной ответственности за хищение;

­ находится под следствием за совершение уголовно — наказуемого деяния;

­ в настоящее время работает в ГМК» или в дочерних и зависимых обществах ГМК»;

­ ранее работал на подразделениях Заказчика и имеет взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины.

В случае если по вышеперечисленным или иным причинам Заказчик не согласовывал представленные списки работников, Подрядчик обязан внести в них соответствующие корректировки и направить Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

5.2. При замене работника в списке в течение срока действия Договора Подрядчик обязан согласовать замену за 10 дней до даты планируемого выхода работника на объект Заказчика.

5.3. Уступка права требования долга по обязательствам, вытекающим из Договора, может быть произведена Подрядчиком только с письменного согласия Заказчика.

5.4. Формы первичной учетной документации: «Акт о приемке выполненных работ», форма КС-2, «Накладная на отпуск материалов на сторону», форма М-15, «Акт на списание давальческих материалов», «Заявка на выдачу давальческих материалов», «Отчет о движении давальческих материалов» — упомянутые в Договоре, могут быть изменены Заказчиком, о чем Заказчик обязан уведомить Подрядчика.

6. Ответственность Сторон.

6.1. При нарушении сроков выполнения работ, установленных дополнительными соглашениями в соответствии с п. 1.1. Договора более чем на 7 календарных дней, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от сметной стоимости данной работы (без учета стоимости материалов) за каждый день просрочки, но не более 25% от ее стоимости. При этом стороны соглашаются, что Заказчик после соответствующего письменного уведомления (претензии) Подрядчика в одностороннем порядке уменьшает размер подлежащих выплате Подрядчику сумм на размер начисленных штрафов. Согласие Подрядчика на уменьшение суммы к выплате не требуется.

6.2. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков предоставления Отчета о движении давальческих материалов, установленных п. 4.3.12 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости материалов, находящихся в распоряжении Подрядчика согласно Отчета о движении давальческих материалов, составленного в соответствии с п.4.3.12, за каждый день просрочки предоставления Отчета о движении давальческих материалов.

При этом стороны соглашаются, что Заказчик после соответствующего письменного уведомления (претензии) Подрядчика в одностороннем порядке уменьшает размер подлежащих выплате Подрядчику сумм по Договору на сумму начисленного штрафа. Согласие Подрядчика на уменьшение суммы к выплате не требуется.

6.3. Письменные уведомления (претензии) могут быть направлены Подрядчику Заказчиком факсимильной связью с одновременным направлением оригинала почтовым отправлением. Датой отправки письменных уведомлений (претензий) считается дата отправки факсимильной связью.

6.4. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору или устранения нарушений Договора.

6.5. В случае выявления в работе Подрядчика нарушений норм, правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности работниками УПБ Заказчика, составляется предписание (акт), один экземпляр которого вручается Подрядчику под роспись или в случае отказа от получения — направляется по почте.

Об устранении нарушений Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменной форме в срок, определенный предписанием (актом).

6.6. В случае выявления нарушений требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика (далее Положения), в том числе подтверждение факта состояния опьянения у представителя подрядной организации (подтверждается актом освидетельствования или его неосвидетельствования в устанавливаемые Положением сроки) доступ представителю подрядной организации на территорию Заказчика прекращается, а пропуск задерживается с последующим отзывом. Подрядчик в трехдневный срок с момента выявления нарушения обязан отозвать пропуск своего работника на территорию Заказчика. Не направление документов в департамент безопасности Заказчика в устанавливаемый срок приравнивается к отзыву пропуска.

На время проведения разбирательства представителю подрядной организации какие-либо пропускные документы взамен задержанных не выдаются.

6.7. Споры или разногласия, возникшие при выполнении Договора и неурегулированные Сторонами в процессе переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Мурманской области. Перед обращением в суд Стороны обязаны предъявить претензии. Срок рассмотрения претензий — не более 30 дней после их получения.

6.8. Стороны не вправе передавать третьим лицам любую информацию, касающуюся Договора, без ясно выраженного согласия другой Стороны, либо если это не предусмотрено действующим законодательством.

6.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

6.10. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Порядок изменения и расторжения Договора.

7.1. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и Договором.

7.2.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности продолжения работ по Договору, Подрядчик не менее чем за 30 календарных дней до расторжения Договора должен предоставить в адрес Заказчика уведомление о расторжении. Уведомление может быть направлено факсимильной связью с обязательной отправкой почтовым отправлением оригинала. Уведомление должно быть рассмотрено Заказчиком в течение 5 календарных дней.

7.2.2. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работы вправе отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении Заказчика. Уведомление может быть направлено Заказчиком Подрядчику факсимильной связью с обязательной отправкой почтовым отправлением. Датой получения Подрядчиком такого уведомления является дата его отправления Заказчиком факсимильной связью.

Убытки, причиненные Подрядчику таким прекращением Договора, Заказчиком не возмещаются.

7.2.3. В случае досрочного прекращения Договора по любым основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством, убытки, причиненные Подрядчику таким прекращением Договора, Заказчиком не возмещаются.

7.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны составляют двухсторонний акт с указанием произведенных затрат, подлежащих возмещению на момент расторжения, порядка и сроков взаиморасчетов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, актов или действий государственных органов, а также забастовок или прочих подобных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о начале, предполагаемом сроке действия и окончания, указанных выше обстоятельств, однако, не позднее 10 дней после их начала. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими документами.

8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ по Договору, принять новую сметную документацию, новые сроки выполнения работ и порядок их ведения, оформив их в форме дополнительного соглашения к Договору, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

8.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Порядок вступления в силу и срок действия Договора.

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по __________________ 20__ года.

Образец договора капитального ремонта бланк скачать

Образец договора капитального ремонта бланк скачать

Договор N _________

капитального ремонта

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту лифтов в соответствии с подготовленной Подрядчиком технической документацией, сметой и следующими техническими нормами и правилами:

— «ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия», утв. Постановлением Госстандарта РФ от 15.02.1996 N 68;

— «ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 21.07.2008 N 143-ст;

— Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31;

— Нормы времени и расценки на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов, утв. Приказом Госстроя России от 11 июля 1997 г. N 17-43.

1.1.1. Подрядчик обязуется также обеспечить техническое обслуживание лифтов в течение ________ с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Состав технической документации: ______________________.

1.4. Содержание технической документации: ______________________.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение с периодичностью ___________ смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов, а также техническое обслуживание лифтового оборудования Заказчика, в том числе замена вышедшего из строя.

2.2. В случае выхода из строя следующего оборудования: электродвигателя главного привода; редуктора лебедки; станции (панели) управления; щитов купе кабины; купе кабины с распашными дверями; червячной пары редуктора; верхней балки противовеса — ремонт такого оборудования выполняется Подрядчиком на основании дополнительного соглашения к настоящему договору, в котором Стороны согласовывают порядок и сроки выполнения работ, а также стоимость работ и условия оплаты.

2.3. Подрядчик обязан круглосуточно обеспечивать оперативный пуск лифтов в случае их незапланированной остановки, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера. Стоимость указанной в настоящем пункте услуги входит в стоимость работ, согласованную Сторонами в смете.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Назначить лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов. Перечень Ф.И.О. и должностей ответственных лиц приведен в Приложении N ___ к настоящему договору.

3.1.2. Обеспечить за свой счет наличие запасных частей для проведения технического обслуживания лифтов.

3.1.3. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика паспортов лифтов и вносить в них необходимые изменения и дополнения.

3.1.4. Обеспечить не реже _______ раз в _______ подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении, при этом уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее ______ дней до его проведения.

3.1.5. Принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Госгортехнадзора России, специалистами Инженерных центров и других уполномоченных на это организаций.

3.1.6. Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены устаревшего лифтового оборудования, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.

3.1.7. Выполнить капитальный ремонт лифтов в соответствии с условиями настоящего договора, техническими нормами и правилами и приложениями к договору.

3.1.8. Проводить по дополнительному соглашению Сторон и за отдельную плату аварийно-восстановительный ремонт лифтов, необходимость в котором возникла вследствие нарушения Правил пользования лифтами или актов вандализма.

3.1.9. В срок _________ уведомлять орган Госгортехнадзора и Заказчика об авариях, происшедших на лифтах, и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

3.1.10. В течение _________ с момента получения задания Заказчика подготовить и представить Заказчику на утверждение техническую документацию, состав и содержание которой определены в п. п. 1.3 — 1.4 настоящего договора, а также представить Заказчику в указанный срок смету работ.

3.1.11. В сроки, указанные в графике работ, обеспечить заказ и доставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ.

3.1.12. Предоставить гарантию на выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.13. Информировать Заказчика в срок ______ о готовности результата работ к приемке, согласовать с Заказчиком срок приемки, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 5.2 настоящего договора.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего договора предоставить Подрядчику задание Заказчика, в котором должны быть указаны следующие сведения: технические характеристики лифтов, требующих ремонта, адреса помещений, в которых расположены лифты, требования Заказчика к ремонту лифтов.

3.2.2. В течение __________ с момента получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 3.1.10 настоящего договора, утвердить документы путем подписания и направить Подрядчику или предоставить Подрядчику возражения по существу.

3.2.3. Согласовать с Подрядчиком срок приемки результата работ, принять выполненные работы.

3.2.4. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.5. Назначить лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов. Ф.И.О. и должность ответственного лица приведены в Приложении N ___ к настоящему договору.

3.2.6. В срок ________ предоставить Подрядчику в пользование: ____________________ (помещения для мастерской электромехаников, хранения запасных частей и горюче-смазочных материалов).

3.2.7. Обеспечить электроснабжение лифтов и содержание в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств в машинном помещении до вводного устройства.

3.2.8. Обеспечить температурный режим в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя (+1 — +40 град. C).

3.2.9. Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямков, машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, их осушение.

3.2.10. Обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к машинным и блочным помещениям, постоянное закрытие их дверей замками, а также обеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты.

3.2.11. Принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Приостанавливать работу лифтов при нарушении правил их безопасной эксплуатации. Об остановке лифтов Подрядчик должен поставить Заказчика в известность не позднее ________ с момента остановки. Пуск лифтов в работу Подрядчик производит не позднее ________ с момента устранения Заказчиком выявленных нарушений.

3.3.2. Привлекать к исполнению обязанностей по настоящему договору субподрядчиков с согласия Заказчика.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Потребовать уменьшения суммы периодического платежа за техническое обслуживание лифтов за каждый неработающий лифт по вине Подрядчика в размере:

На ____% за каждый день простоя продолжительностью от одного до десяти дней.

На ____% в случае суммарного простоя лифта продолжительностью _____ часа в течение месяца.

На ____% в случае простоя более _____ дней в течение месяца.

3.4.2. Заключить договоры на выполнение отдельных работ с третьими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4.1. Гарантийный срок предоставляется на период __________ с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

4.2. Если в период гарантийной эксплуатации лифтов обнаружатся неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N ___).

5.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику стоимость работ, согласованную Сторонами в смете, в течение _________ банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ (Приложение N ___), счета (с приложением копий счетов завода-изготовителя материалов и оборудования), счета-фактуры.

5.3. Заказчик признается исполнившим надлежащим образом обязательство по оплате выполненных работ с момента списания соответствующих смете денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.4. Стоимость услуг Подрядчика по техническому обслуживанию лифтов включена в стоимость работ по настоящему договору (вариант: не включена и составляет __________ за период в ___________. Оплата производится на основании представленных Подрядчиком акта оказанных услуг, счета и счета-фактуры. Указанные документы должны быть представлены Заказчику не позднее ______ в целях своевременного осуществления платежа).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком графика выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения условий настоящего договора оформляются Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

8.2. В остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в части выполнения работ по капитальному ремонту лифтов — до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в части технического обслуживания лифтов — до «___»_________ ____ г.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

8.5.1. Задание Заказчика (Приложение N ___).

8.5.2. Техническая документация (Приложение N ___).

8.5.3. Смета работ (Приложение N ___).

8.5.4. График работ (Приложение N ___).

8.5.5. Акт выполненных работ (Приложение N ___).

8.5.6. Акт оказанных услуг (Приложение N ___).

8.5.7. Перечень Ф.И.О. и должностей ответственных лиц Подрядчика и Заказчика (Приложение N ___).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *