Договор монтаж сети

ДОГОВОР ПОДРЯДА на организацию локальной компьютерной сети

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

на организацию локальной компьютерной сети

г. ________________ «___»_________ ____ г.

__________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующ___ на основании ___________, с одной стороны и _____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по организации и выполнению работ, перечисленных в п. 1.2 настоящего договора.

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик обязан осуществить следующую работу:

— провести работу по установке и отладке программного обеспечения;

— обеспечить объединение компьютеров для их последующего подключения к локальной сети;

— осуществить установку различных компьютерных программ;

— провести обучение пользователей установленных компьютерных программ.

1.3. Подрядчик выполняет перечисленные в п. 1.2 договора работы третьему лицу, указанному Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

— своевременно оплатить услуги Подрядчика в размере, предусмотренном в п. 3.1 договора;

— предоставить информацию о лице, у которого Подрядчику необходимо произвести работу по договору (контактное лицо, телефон, адрес);

— обеспечить доступ представителей Подрядчика в помещение лица, указанного Заказчиком;

— предоставить Подрядчику все необходимые предметы оргтехники для выполнения работы в рамках договора.

2.2. Подрядчик обязуется:

— выполнить принятые на себя обязательства качественно и во взаимно согласованные сроки;

— по окончании работ представить письменный отчет Заказчику о проделанной работе.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик обязуется оплатить работы Подрядчика в размере ____ (_________) рублей, а также НДС — __%, что составляет ____ (_________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает работы Подрядчика по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Заказчик оплачивает работы Подрядчика в полном размере в течение ___ дней после их окончания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

6.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

— начало работ: «___»_____________ ____ г.

— окончание работ: «___»_____________ ____ г.

— общая продолжительность работ составляет ___________________.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

Договор на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей (Кабанов О.М., 2010)

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.07.2010.

Договор подряда
на выполнение работ по монтажу и наладке компьютерных сетей
г. _______________ «___»___________ ___ г.
_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)
«Заказчик», в лице _______________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование организации)
именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________
(должность,
__________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Локальная компьютерная сеть — заданным образом организованная электронно-информационная система, состоящая из соединенных персональных компьютеров, печатающих (множительных) устройств, серверов различной производительности, сетевого оборудования, системы хранения данных, модемов и иных устройств. Является частью структурированной кабельной системы.
Структурированная кабельная система — это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий. СКС состоит из компьютерной сети + телефонной сети + систем мониторинга. Задача структурированной кабельной системы — удовлетворение потребностей всех потенциальных пользователей системы на весь срок существования здания (иного объекта) без переделки или расширения кабельной сети.
Оргтехника — компьютер, принтер, телефон, факс и другое периферийное оборудование.
Рабочее место — область, где установлена оргтехника и технические средства пользователя, подключенные к кабельной сети. Рабочее место оснащается не менее чем двумя информационными розетками, так как типичное офисное рабочее место содержит как минимум компьютер пользователя и его телефон. Для их подключения к СКС используются розетки со стандартизированным разъемом RJ-45 и коммутационные шнуры длиной от 1 до 5 метров.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу и наладке локальной компьютерной сети в готовом помещении (в дальнейшем — «работы» и «Сеть») в срок с «__»__________ ___ г. по «__»__________ ___ г. по адресу: _______________________, а Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ, принять и оплатить готовые результаты работ.
1.2. Технические и технологические параметры Сети после наладки должны соответствовать установленным в стандартах и Техническом задании требованиям (Приложение 1).
Ориентировочное число рабочих мест — ________.
1.3. Технология монтажа и наладки Сети должна соответствовать
стандартам, указанным в Приложении 2, а также: ____________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование документа, технического регламента, ТУ, ГОСТ )
1.4. Рабочая документация включает:
— точную схему прокладки трасс, их характеристики;
— точную схему расположения оборудования, его основные эксплуатационные параметры;
— схемы подключения кабеля, таблицы соединений и маркировки;
— схема организации и описание рабочих мест (по необходимости);
— инструкцию по эксплуатации.
Рабочая документация составляется на основе технического проекта с учетом фактического создания Сети. Рабочая документация должна обеспечивать настройку и обслуживание Сети системным администратором Заказчика.
1.5. Работники Заказчика принимают участие в выполнении работ по договору.
1.5.1. Работники Заказчика:
руководитель работ — _________________________________________________;
(фамилия, инициалы, должность)
руководитель на __________ участке работ — ___________________________;
исполнители:
а) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________;
б) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________.
1.5.2. Работники Исполнителя:
руководитель работ — _________________________________________________;
(фамилия, инициалы, должность)
руководитель на __________ участке работ — ___________________________;
исполнители:
а) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________;
б) специальность — _________________, количество — _____, периоды участия — _________, требования к навыкам _____________________.
При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.
1.6. Работники Исполнителя размещаются по адресу: _______________________.
1.7. Заказчик во время проведения работ обеспечивает доставку работников Исполнителя от места проживания к месту работ и обратно на автобусе (автомобиле и т.д.).
1.8. Сроки работ:
начальный — _____________________;
промежуточные:
этап 1 — ________________________;
этап 2 — ________________________;
этап 3 — ________________________;
конечный — ______________________.
По согласованию сторон сроки могут быть изменены.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
2.1. Организация работ по созданию Сети включает:
2.1.1. Определение и оценка требований Заказчика на этапе проектирования:
a) сбор и анализ сведений о планируемой нагрузке на электронно-информационную систему;
b) оценка требований клиента к работе проектируемой системы;
c) разработка планов возможного развития системы;
d) предпроектное обследование;
2.1.2. Разработка и выбор варианта монтажа компьютерной сети
a) Эскизное проектирование вариантов организации монтажа сети;
b) Определение конечного варианта реализации монтажа.
c) Рабочее проектирование;
2.1.3. Анализ оптимальности проекта компьютерной сети:
a) оценка экономической обоснованности проекта по монтажу компьютерной сети;
b) анализ рисков и вариантов защиты от них при создании сети;
c) оценка дальнейшей масштабируемости информационной системы.
2.1.4. Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации:
a) определение центров хранения и обработки информации;
b) оптимизация системы передачи информации.
2.1.5. Непосредственная реализация выбранной ИТ-инфраструктуры:
a) монтаж компьютерной сети и ее компонентов;
b) монтаж электрической сети и ее компонентов.
2.1.6. Настройка и тестирование готовой информационной системы:
a) завершающие пусконаладочные работы;
b) сертификация.
2.1.7. Поддержка и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в последующем процессе эксплуатации.
2.2. Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N 3).
2.3. Допуск работников и специалистов к созданию Сети.
К работам по созданию Сети допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___.
К работам повышенной опасности (обслуживание электроустановок, сварка,
пайка и т.д.) допускаются только специалисты не моложе 18 лет, прошедшие
медицинское освидетельствование и ________________________________________.
(особые требования)
Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований рабочей и эксплуатационной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по созданию Сети.
2.4. Создание Сети.
2.4.1. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает:
освобождение помещений и обеспечение энергоснабжения;
обеспечение свободного доступа Исполнителя для выполнения работ;
подбор необходимой документации;
_____________________________________________________________.
(иные мероприятия)
2.4.2. Создание Сети выполняется работниками и специалистами Исполнителя в соответствии с требованиями проектной и технологической документации.
2.4.3. Работники и специалисты Заказчика в ходе создания Сети привлекаются для:
__________________________________________________ — _____________________;
(вспомогательные работы) (категория, количество работников)
__________________________________________________ — _____________________;
(обеспечение энергией и материалами)
__________________________________________________ — _____________________;
(работы по утилизации негодных частей и отходов)
__________________________________________________ — _____________________;
(испытания и пусконаладочные работы)
__________________________________________________ — _____________________;
(уборка помещений и т.п.)
2.5. Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом.
2.6. Качество создания Сети контролируется службой ______________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.
2.7. Принимая Сеть, Заказчик проверяет:
— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенных тестированиях;
— комплектность, техническое состояние, работоспособность Сети.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ
3.1. Сеть должна соответствовать требованиям проектной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не ниже стандартов, указанных в Приложении 2.
3.2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. Регламенты и протоколы тестирования отражаются в рабочей документации.
3.3. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязан:
а) создать Сеть в соответствии с условиями настоящего договора;
б) предоставить детали и расходные материалы для создания Сети;
в) после создания тестировать, сертифицировать Сеть и ввести ее в
эксплуатацию, в т.ч. ________________________________________________;
(испытания и пусконаладочные операции)
г) проводить техническое обслуживание в течение гарантийного срока,
т.е. ______________________________________________;
(операции т.о.)
д) при необходимости провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;
е) выдать документы для замены изготовителем негодных деталей на новые;
ж) передать Заказчику информацию, необходимую для пользования Сетью, одновременно с передачей результата работ или ранее.
4.2. Исполнитель имеет право не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации Сети Заказчиком или если ее ремонт произведен не Исполнителем.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
а) обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления создания Сети энергией в следующем порядке __________________________;
б) поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняются работы _______________________;
в) предоставить своих работников для обеспечения создания Сети в соответствии с настоящим договором.
5.2. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
5.3. Заказчик вправе проверять качество создания и работоспособность Сети, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до Исполнителя.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена, уплачиваемая Исполнителю Заказчиком, составляет ___________ рублей, в том числе НДС ____________ рублей.
6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение ____ дней с момента выставления счета.
6.3. Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За просрочку сроков создания Сети Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере _______ рублей за каждый день просрочки.
7.2. Если нарушение Исполнителем сроков создания имело место по вине Заказчика, последний уплачивает штраф Исполнителю в размере ___________ рублей.
7.3. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне причиненные в результате этого нарушения убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней), а при взыскании штрафа, предусмотренного п. 7.2 договора, — сверх штрафа.
7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.
7.5. Указанные меры ответственности Исполнителя применяются, если Исполнитель не докажет, что причиной нарушения его обязательств явились действия работников Заказчика, участвующих в осуществлении работ по договору в соответствии с п. 1.5.1 договора.
7.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до передачи этих результатов Заказчику.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения, дополнения

Договор монтаж сети

Договор на слаботочные работы №_____________

г. Москва «____» ________2020г.

________________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________, действующего на основании _________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по монтажу, программированию и вводу в эксплуатацию слаботочных работ согласно Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью Договора по адресу: ______________________________, а Заказчик принять и оплатить выполненные Исполнителем слаботочные работы.

2. Порядок оформления заказа на слаботочные работы.

2.1. Исключительные авторские права на схему коммутации оборудования и проводки кабеля принадлежат Исполнителю. Заказчик имеет право использовать схему коммутации и дополнительную консультационную информацию лишь в целях, определяемых настоящим Договором.

2.2. По желанию Заказчика в дополнение к товару и/или проводимым слаботочным работам по настоящему Договору могут входить дополнительные услуги и/или оборудование.

3. Стоимость и порядок расчетов.

3.1. Стоимость выполнения слаботочных работ составляет _________________________ руб. ________________________________________________ рублей 00 коп (см. Спецификацию №1 к Договору).

3.2. Перед началом работ Заказчик производит оплату в размере 50% суммы выставленного счета в течении 10(десяти) рабочих дней после подписания Договора.

3.3. После окончания и приемки всех работ Заказчик доплачивает сумму в размере оставшихся 50% от работ согласно Спецификации к Договору.

3.4. Моментом исполнения Исполнителем обязательств по Договору считается:

– в части передачи оборудования – дата передачи Исполнителем оборудования Заказчику, право собственности на оборудование переходит к Заказчику после подписания сторонами товарной накладной;

– в части выполнения слаботочных работ по монтажу и настройке оборудования – дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.5. Заказчик вправе производить расчет с Исполнителем как самостоятельно, так и через своих надлежаще уполномоченных лиц по правилам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

4. Обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. На основании: предоставленных Заказчиком планов (схем) помещений, фасада, кровли здания, схемы проводки слаботочных и силовых линий связи и/или предварительно проведенной работы по обследованию объекта Заказчика (услуга оплачивается отдельно), в соответствии с его пожеланиями, составить предварительный расчет по поставке, монтажу и настройки оборудования (Спецификация к Договору).

4.1.2. Передать Заказчику оборудование пригодное к эксплуатации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

4.1.3. Произвести замену слаботочного оборудования ненадлежащего качества в порядке и в сроки, предусмотренные ст.20.21 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Информировать Заказчика об обстоятельствах влияющих на срок исполнения обязательств по Договору.

Произвести работы по монтажу и/или настройке оборудования (далее по тексту «работы») в согласованные с Заказчиком сроки. Согласовать время и адрес проведения работ.

4.1.4. Предоставить Заказчику по его запросу необходимую информацию о порядке и ходе выполнения работ.

4.1.5. Выполнить работы по Договору в срок не позднее 30 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить оборудование и работы согласно п.З настоящего Договора.

4.2.2. Подписать товарную накладную и Акт выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента их предоставления.

4.2.3. Принять оборудование в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.4. Предоставить реквизиты для экстренной связи для исполнения обязательства Исполнителя.

4.2.5. Осуществить приемку оборудования на месте исполнения настоящего Договора. В случае невозможности принять оборудование лично, уполномочить на это доверенное лицо, наделив его соответствующей доверенностью.

4.2.6. Произвести осмотр слаботочного оборудования в момент его передачи и при отсутствии замечаний к комплектности и качеству оборудования подписать Товарную накладную и (или) Акт приема – передачи оборудования, в случае обнаружения недопоставки или брака незамедлительно уведомить Исполнителя.

4.2.7. Уведомить Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной и (или) Акта приема – передачи оборудования о факте выхода оборудования из строя либо об обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в момент передачи и подписания Заказчиком товарной накладной и (или) Акта приема – передачи оборудования.

4.2.8. Предоставить Исполнителю свободный доступ во все технические, жилые и нежилые помещения, необходимые для выполнения монтажных работ, и всячески способствовать их выполнению в кратчайшие сроки.

4.2.9. В день завоза оборудования и проведения монтажных работ предоставить место для складирования за свой счет в приспособленном для этих целей охраняемом помещении, до и во время монтажных работ.

4.2.10. Подготовить помещение для проведения монтажных работ.

4.2.11. На время выполнения монтажных работ обеспечить электроснабжением, позволяющим вести работу электроинструментом мощностью 1500 Ватт.

4.2.12. Незамедлительно информировать Исполнителя о возможных дефектах установленного оборудования возникших в течении эксплуатации гарантийного срока.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель не несет ответственность:

– за какой-либо вред или ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу или моральному состоянию потребителя и/или других лиц, если он явился следствием нарушения инструкций по безопасной эксплуатации, либо из-за непонимания последствия своих действий; а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств:

– за целевое использование оборудования Заказчиком.

5.3. В случае отказа Заказчика произвести осмотр оборудования на предмет механических повреждении, производственных дефектов и комплектации Исполнитель освобождается от ответственности по настоящему Договору, претензии по браку не принимаются

5.4. За просрочку выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости всех работ по спецификации к данному Договору. за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 5% от стоимости всех работ по Договору.

5.5. Исполнитель ставит Заказчика в известность о дате и ориентировочном времени передачи оборудования по средствам телефонной связи за 24 часа, но не менее чем за 12 часов до передачи оборудования. В случае если заказчик не может принять оборудование в предложенные Исполнителем сроки, дата и время передача оборудования согласовываются на другое время. В случае отсутствия Заказчика или его доверенного лица в согласованное время на месте передачи оборудования и/или проведения монтажных работ по Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить пени в размере 1% от стоимости оборудования за каждый день хранения оборудования на складе, но не более 5% от стоимости оборудования. Повторная передача оборудования, если она связана с перевозкой, осуществляется за счет средств Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

5.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Договора от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору надлежащим образом.

5.7. В случае отказа Заказчиком от проведения работ до или в процессе их проведения Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке Исполнитель вправе потребовать возмещение расходов на проведенные работы и демонтаж фактически установленного оборудования.

5.8. В случае необоснованного отказа подписать товарную накладную и (или) Акт приема – передачи оборудования на оборудование или Акт сдачи- приема выполненных работ со стороны Заказчика он обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с момента передачи оборудования или выполнения работ представить Исполнителю письменную претензию с указанием причин отказа от подписания. При невыполнении указанных условий Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом и освобождается от ответственности по настоящему Договору.

5.9. В случае расторжения Договора в течении 3 (трех) рабочих дней после даты его подписания Исполнитель вправе удержать с Заказчика сумму в размере 20% от стоимости работ за составление проекта схемы коммутации оборудования и проводки кабеля.

5.10. Брак, возникший в результате ненадлежащей эксплуатации оборудования Заказчиком, не подлежит замене.

5.11. Исполнитель не несет ответственность за некорректную работу установленного оборудования, обусловленную электрическими и электромагнитными помехами, помехами «земленная петля» и прочими факторами, связанными с неправильной прокладкой и коммутацией фидерных, видео и электрических линий связи раннее смонтированных Заказчиком или сторонними организациями.

5.12. При производстве слаботочных работ возможны повреждения покраски стен, потолков или других конструкций здания ответственность за это Исполнитель на себя не принимает, Заказчик самостоятельно нанимает строителей для перекраски стен и т.п.

6. Срок и порядок исполнения Договора

6.1. Датой передачи Исполнителем оборудования Заказчику считается дата:

– вручения оборудования Заказчику или указанному им лицу и подписания товарной накладной и (или) Акта приема – передачи оборудования.

Товарная накладная и (или) Акт приема – передачи оборудования подписанные со стороны Исполнителя, передается Заказчику вместе с оборудованием.

6.2. В том случае, если поставка оборудования осуществлялась Заказчиком самостоятельно, последний должен известить Исполнителя о дате прибытия оборудования к месту его монтажа и настройки, при этом местом монтажа и настройки следует считать место, согласованное по настоящему Договору В случае несоблюдения Заказчиком данного условия, нарушение Исполнителем указанного в п. 6.1 срока не является нарушением настоящего Договора.

6.3. Датой выполненных работ считается дата:

– подписания Акта выполненных работ.

6.4. Исполнитель обязуется выполнить слаботочные работы по данному Договору в рамках утвержденных Заказчиком спецификаций не позднее ___ (_____________) рабочих дней с момента поступления денежных средств согласно пункту 3.2. данного Договора.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

7.2. Настоящий договор действует до ____ _______ 2020 года.

8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. В случае возникновения необходимости установки дополнительного оборудования, его замены и/или увеличения объема и/или характера работ, изменения оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.

8.3. Исполнитель имеет право без предварительного согласования с Заказчиком произвести закупку поставить Заказчику и установить вместо оборудования, заявленного в спецификации, идентичное по техническим характеристикам и стоимости, а Заказчик обязуется его принять Изменение перечня и стоимости оборудования оформляется, как дополнительное соглашение к Договору и, в случае необходимости, влияет на его конечную стоимость. Стоимость заменяемого оборудования не может превышать стоимость оборудования, заявленного в спецификации. В случае если стоимость заменяемого оборудования будет меньше, чем заявлено в спецификации, общая стоимость Договора будет уменьшена на сумму разницы и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору.

8.4. В случае, если в процессе выполнения работ по Договору выяснится, что для удовлетворения потребности Заказчика нет необходимости в установке и/или приобретении некоторых позиций оборудования данные позиции будут исключены из спецификации к Договору. Изменение перечня будет оформлено, как дополнительное соглашение к Договору и отразиться на конечной стоимости Договора и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору. В случае если стоимость исключенных работ и оборудования превысит стоимость окончательного расчета по Договору, разница будет возвращена Исполнителем из средств, ранее перечисленных ему по Договору.

8.5. Выполнение Исполнителем по поручению Заказчика непредусмотренных в Приложение №1 к настоящему Договору работ оплачивается дополнительно, и оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.

8.6. Задержка проведения работ по вине Заказчика, автоматически отодвигает сроки завершения работ по настоящему Договору.

8.7. В случае, если Заказчик не предоставляет Исполнителю проект и техническое задание и отказывается от проектных работ, Исполнитель, при выполнении работ, руководствуется собственными схемами коммутации и монтажа, принимает решение исходя из собственного опыта и технических знаний.

8.8. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. Гарантия и гарантийное обслуживание

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев, с момента подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных слаботочных работ. Переданное Заказчику оборудование подлежит замене в случае его выхода из строя (поломки) либо при обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в момент передачи и подписания Заказчиком Акта приема-передачи оборудования при соблюдении нижеследующих условий

9.1.1. Исполнитель уведомлен о вышеуказанных обстоятельствах в соответствии с п.4.2. настоящего Договора:

9.1.2. Вышеуказанные недостатки возникли до момента передачи оборудования Заказчику и/или не в следствии нарушения Заказчиком правил его использования, хранения.

9.2. Бесплатное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется гарантийными мастерскими (если таковые имеются) конкретно для каждого вида товара. Бесплатное гарантийное обслуживание на монтаж оборудования осуществляется Исполнителем в течении одного года с момента подписания Акта выполненных работ.

9.3. За оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика, третьих лиц или стихийного бедствия в гарантийный период Исполнитель ответственности не несет. Устранение неисправностей в таких случаях и послегарантийное обслуживание осуществляется по Дополнительному соглашению.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров по настоящему Договору путем переговоров.

10.2. В случае отсутствия возможности разрешить споры путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.

10.3. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров.

11.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по Договору полностью или частично в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, природных явлений, актов органов власти и управления, влияющих на выполнение конкретных обязательств, выход из строя или нарушение нормального функционирования передающего телецентра связанного с изменением технических условий вещания. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течении 3 (трех) календарных дней известить другую сторону об их наступлении или окончании.

12. Подписи сторон

Адрес выполнения работ: ___________________________________________________

Договор на оказание услуг по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы

на оказание услуг по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы

г. Барнаул «__» _______ 2012г.

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (-Эксперт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать услуги по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы (далее, СКС), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

Перечень услуг и их стоимость согласованы Сторонами в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость оказанных услуг по настоящему Договору составляет _____ (____________________________ рублей ____ копеек, НДС не облагается.

2.2.Расчет за оказываемые услуги производится Заказчиком по авансовой схеме в виде перечисления всей суммы по настоящему Договору (п.2.1.) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета. Фактом и датой оплаты является поступление денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.

2.3.Начиная со следующего дня после поступления оплаты от Заказчика Исполнитель приступает к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

2.4.Исполнитель оформляет и направляет (передает) Заказчику для рассмотрения и подписания акт приемки-сдачи оказанных услуг в течение 5-и рабочих дней после дня оказания услуг, со своей стороны обеспечивая возможность получить Заказчиком этот акт и счет на электронную почту в течение 2-х рабочих дней после дня оказания услуг, по почте или лично в течение 5-ти рабочих дней после оказания услуг.

2.5.Заказчик в течение первых 5-и рабочих дней после получения акта приемки-сдачи оказанных услуг подписывает и направляет его Исполнителю. В случае если Заказчик в указанный срок не направил подписанный акт приемки-сдачи оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг, оформленный в письменном виде и не сообщил телефонограммой Исполнителю в указанный срок о подготовке и направлении такого отказа, акт приемки-сдачи оказанных услуг считается подписанным и принятым без замечаний.

2.6.Ввиду специфики предоставляемых услуг, их полный перечень сразу определить невозможно, дополнительно возникшие услуги будут выполняться, по мере подписания Сторонами Приложений к Договору. В Приложениях будет указано, какие услуги выполняются, сроки их выполнения, стоимость, условия оплаты, а также иные условия, которые Стороны посчитают нужным включить в текст соответствующего Приложения. Приложения составляются в письменной форме и после их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора.

2.7.Услуги Исполнитель может выполнять как с использованием своих материалов и оборудования, так и с использованием материалов и оборудования Заказчика, передаваемых в монтаж Исполнителю по Акту приёмки-передачи в монтаж (по форме № ОС-15), о чем указывается в соответствующем Приложении. В случае если Исполнитель выполняет работу с использованием своих материалов и оборудования, то заключается Договор на поставку оборудования.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания и поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. Сроки выполнения работ определяются согласно техническому заданию на монтаж СКС, а также Приложениями к Договору.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

— обеспечить Заказчика необходимой информационной поддержкой;

— гарантировать Конфиденциальность внутренней информации о Заказчике и сотрудниках Заказчика, полученной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору. А также сохранить в тайне всю информацию касающуюся лицензионных соглашений Заказчика с производителями программного обеспечения (коды и ключи активации, логины и пароли). Внутренней считается информация, которая не может быть получена через источники массовой информации (СМИ, Internet и подобное);

— незамедлительно информировать Заказчика телефонограммой (в течение одного рабочего дня после изменений) и в письменном виде (в течение пяти рабочих дней после изменений) об изменении своих контактных телефонов, банковских реквизитов и других данных, необходимых для оказания услуг, проведения взаимных расчетов и другого по настоящему Договору.

Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае:

— препятствования Заказчиком выполнению Исполнителем своих обязанностей;

— задержки Заказчиком расчетов по настоящему Договору более 5-ти дней.

4.3.Исполнитель не несет ответственности за достоверность (соответствие действительности) предоставляемой Заказчиком информации.

4.4.Исполнитель сохраняет авторские и исключительные права на результаты работ (программное обеспечение, технологии и методики организации работы, специфичные и уникальные конфигурации оборудования, позволяющие придать им дополнительную ценность, разработанные ранее и в процессе оказания услуг и поставки товаров по настоящему Договору).

4.5.Исполнитель имеет право поручить выполнение работ полностью или частично третьему лицу (третьим лицам). В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом обязательств.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется обеспечить необходимые разрешения (доступ в помещения, рабочее место, доступ к компьютерной технике) на время оказания услуг в здании Заказчика.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии на результат услуг, указанных в Приложении 1, устанавливается в течение 12 (двенадцати месяцев) с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг по Приложению, при условии соблюдения Заказчиком требований к эксплуатации результата услуг.

6.2. При возникновении в период гарантийной эксплуатации результата услуг недостатков, вызванных ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, наличие недостатков и сроки их устранения оформляются двухсторонним Актом. Устранение недостатков, вызванных вышеперечисленными причинами, осуществляется Исполнителем за свой счет.

7.1.Исполнитель несет ответственность за качество услуг и сроки проведения работ и не несет ответственности в следующих случаях:

— несоблюдения требований инструкций по использованию;

— строгого несоблюдения рекомендаций Исполнителя;

— изменения конфигурации, настроек и другое лицами, не имеющими на это разрешения Исполнителя.

7.2.В случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по своевременному расчету с Исполнителем по настоящему Договору, последний вправе потребовать полного погашения задолженности и возмещения убытков в размере 0,4% от суммы настоящего Договора, но не менее 50 рублей, за каждый день просрочки, начиная с первого дня.

7.3.В случае несоблюдения Исполнителем взятых на себя обязательств по срокам оказания услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора по обстоятельствам не зависящим от Заказчика, последний вправе потребовать возмещения убытков в размере 0,4% от суммы настоящего Договора, но не менее 50 рублей, за каждый день просрочки, начиная с первого дня.

7.4. Появление спорных сумм и платежей, равно как и отказ от их оплаты, не приостанавливает производство неоспоримых платежей и не освобождает от ответственности за неисполнение платежей со ссылкой на их спорность.

7.5.В случае невыполнения Заказчиком требований по погашению задолженности Исполнителю, последний вправе отказаться от оказания услуг по настоящему Договору.

7.6.Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, регулируются путем переговоров с участием всех Сторон, в случае не достижения согласия, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ в Арбитражном суде Алтайского края

8.1.Каждая из Сторон («Получающая Сторона») обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны, которая, как известно Получающей Стороне, расценивается другой Стороной («Предоставляющая Сторона») как конфиденциальная («Конфиденциальная Информация»).

8.2.К Конфиденциальной Информации относятся положения настоящего Договора, методики, технологии, алгоритмы работы, внутренняя технологическая документация, внутренняя структура информационно-технических компонент, а также иная информация, имеющая обозначение «Конфиденциальная информация» или «Коммерческая тайна» на ее носителях, и иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.

8.3.Конфиденциальная Информация может быть предоставлена на электронных и/или бумажных носителях, а также в устной форме. Информация, предоставленная в устной форме, является Конфиденциальной Информацией в том случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней Предоставляющая Сторона направит соответствующее письменное

письменное уведомление Получающей Стороне.

8.4.Не является Конфиденциальной Информацией сведения о факте заключения Договора, факте пользования Услугой, включая количественные, качественные и функциональные параметры оказываемой Услуги.

8.5.Получающая Сторона обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную Информацию Предоставляющей Стороны и не использовать Конфиденциальную Информацию без письменного согласия Предоставляющей Стороны, за исключением использования с целью выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6.Получающая Сторона не вправе предоставлять Конфиденциальную Информацию каким-либо лицам, кроме сотрудников и/или подрядчиков, до сведения которых Конфиденциальную Информацию необходимо довести в связи с выполнением ими обязанностей по настоящему Договору и которые приняли обязательство соблюдать конфиденциальность такой информации.

8.7.Получающая Сторона обязана принимать в отношении полученной Конфиденциальной Информации не менее строгие меры предосторожности, чем меры, которые данная Сторона принимает для сохранения собственной информации конфиденциального характера.

8.8.Получающая Сторона должна немедленно уведомить Предоставляющую Сторону о любом несанкционированном использовании или разглашении Конфиденциальной Информации, а также предпринять разумные меры, для устранения последствий несанкционированного использования или разглашения Конфиденциальной Информации.

8.9.Обязательство по соблюдению конфиденциальности не имеет силы в отношении информации, которая:

— на момент разглашения являлась общеизвестной информации;

— стала общеизвестной информации в результате публикации или иным путем, не связанным с нарушением условий настоящего Договора;

— на момент разглашения являлась собственностью Получающей Стороны, и этому имеются письменные доказательства;

— была получена от третьей стороны без подобных ограничений и не в результате нарушения настоящего Договора;

— подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего государственного органа на основании законодательства. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в случае получения подобных требований и/или предписаний.

9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика и один у Исполнителя.

9.2.Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в одну смену с 9.00 до 18.00 часов (по местному времени) по 5-ти дневной рабочей неделе, кроме субботы, воскресенья и государственных праздничных дней.

9.3.Сумма настоящего Договора может быть изменена по согласованию Сторон.

9.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Стороны незамедлительно информируют друг друга, после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.5.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне.

к Договору №СКС — от «__» _________ 2012г.

Перечень услуг и их стоимость представлены в Таблице ниже:

Договор на монтаж СКС

Рабочий договор на монтаж СКС
ДОГОВОР № ___
НА МОНТАЖ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

г. Алматы «___» _________ 20__г.

Товарищество с Ограниченной Ответственностью «_______________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора_________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Товарищество с Ограниченной Ответственностью «_________________» в городе Алматы, в лице Директора _____________ действующего на основании на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор (далее по тексту — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель в установленные настоящим договором сроки обязуется выполнить работы по монтажу структурированных кабельных систем (далее Работы) в помещениях Заказчика (далее Объект), расположенных по адресу: ______________________________________________ в соответствии с условиями договора, техническим заданием Заказчика (Приложение № 1) и утвержденной сторонами смете (Приложение № 2), а Заказчик обязан принять и оплатить вышеуказанные работы, оборудование и материалы, указанные в Приложение № 2, в сроки и на условиях, определяемых Договором.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Оборудование и материалы, указанные в Приложение № 2, передаются Исполнителем Заказчику по адресу, указанному в пункте 1.1. Договора, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком суммы, указанной в пункте 6.2.1. Договора.

2.2. Затраты, связанные с доставкой и разгрузкой оборудования и материалов несет Исполнитель до момента передачи оборудования и материалов Заказчику.

2.3. Приемка оборудования и материалов по внешнему виду и количеству мест оформляется распиской на товарно?транспортной накладной, которая подписываются уполномоченными на то лицами Исполнителя и Заказчика.

2.4. Обязанности Исполнителя по передаче оборудования и материалов Заказчику считаются выполненными с момента фактической передачи оборудования Заказчику.

2.5. Исполнитель приступает к Работам в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения Заказчиком подготовительных работ на объекте, указанных в Технических требованиях (Приложение № 3), и передачи оборудования и материалов. Проведения Заказчиком подготовительных работ на объекте, указанных в Приложение № 3, подтверждается Актом принятия помещений к работе, подписанным уполномоченными лицами сторон.

2.6. Исполнитель выполняет работы, указанные в Приложение № 2,

в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложением № 4).

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала работ, указанного в пункте 2.5. Договора.

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения, ответственность за надлежащее хранение оборудования и материалов, а также результата выполненной работы несет Заказчик с момента выполнения Исполнителем своих обязанностей по передаче оборудования и материалов.

3. Обязанности сторон

3. Исполнитель обязан:

3.1. выполнять работы:

3.1.1. с надлежащим качеством и в сроки в соответствии с требованиями техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другими предъявляемые к ним требованиями;

3.1.2. с надлежащим качеством, необходимым для выдачи Гарантийного сертификата компании «_______________________».

3.2. сообщить Заказчику, если в ходе выполнения обусловленных техническим заданием работ будет обнаружена необходимость проведения дополнительных работ и увеличения их сметной стоимости. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 2 дней Исполнитель обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. В этом случае срок выполнения работ, указанный в пункте 2.6. Договора, приостанавливается и возобновляется только после получения Исполнителем ответа Заказчика;

3.3. выполнять работу своими силами и средствами, из своих материалов, перечисленных в приложении № 2, необходимые для установки оборудования;

3.4. исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не предоставляют собой вмешательство в оперативно?хозяйственную деятельность Подрядчика.

4. Обязанности заказчика

4.1. оплатить оборудование, материалы и Работу, согласно Приложения № 2;

4.2. принять оборудование и материалы и за свой счет хранить его надлежащим образом до начала проведения Исполнителем Работ;

4.3. предоставить Исполнителю оборудование и материалы, переданные ему Исполнителем в соответствии с пунктом 2.1. Договора;

4.4. утвердить смету (Приложение № 2);

4.5. выполнить подготовительные работы, указанные в Приложении № 3;

4.6. обеспечить персоналу Исполнителя свободный доступ вместе со специальным оборудованием в помещения, где будут выполняться работы, с 8.00 до 20.00 (в том числе оформление для персонала Исполнителя пропуска и другие необходимые для свободного доступа документы);

4.7. предоставить все необходимые данные для выполнения Работ (планы помещений, список сотрудников, схемы кабельной сети, кросс-ведомости и т.д.);

4.8. своим приказом назначить ответственного Представителя для приемки оборудования и материалов, координации и приемки Работ, выдачи и приема материалов и оборудования Исполнителю в процессе выполнения Работ. Заверенная копия приказа в обязательном порядке передается представителю Исполнителя не позднее 3 дней с момента заключения настоящего Договора.

4.9. эксплуатировать готовый результат Работ строго в соответствии с его предназначением, с соблюдением Технических требований (Приложение №3), технической документации и инструкции по эксплуатации Производителя, в течение всего срока годности.

4.10. принять меры к обеспечению сохранности внешнего вида имущества, находящегося в помещении, где будут проводиться монтажные работы, от возможных повреждений и загрязнений;

4.11. немедленно заявить Исполнителю об обнаруженных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатках. Если Заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки;

4.12. дать указания Исполнителю о дальнейших действиях в течение 2 (двух) дней после получения извещения Исполнителя об обстоятельствах, указанные в пункте 3.2. Договора.

5. Порядок сдачи-приёмки работ

5.1. В течение двух рабочих дней по окончании Работ Исполнитель уведомляет Заказчика об их завершении и предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки Работ.

5.2. По получении уведомления Исполнителя о завершении Работ Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней принять результаты выполненных Работ и подписать акты сдачи-приемки. Заказчик обязан один экземпляр подписанного акта возвратить представителю Заказчика в течение указанного срока.

5.3. Срок предъявления письменных претензий со стороны Заказчика по результатам выполненных Исполнителем Работ устанавливается 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания акта приемки-сдачи работ.

6. Порядок оплаты

6.1. Стоимость Работ, оборудования и материалов указывается в смете (Приложение № 2). В процессе выполнения работ в смету (Приложение № 2) могут вноситься изменения и дополнения, которые должны быть утверждены сторонами.

6.2. Оплата стоимости Работ, оборудования и материалов производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, в следующем порядке:

6.2.1. в течение 3 (трёх) банковских дней после утверждения Заказчиком сметы (Приложения № 2) Заказчик обязан оплатить 100% стоимости оборудования и материалов, и 30% стоимости выполняемых работ указанной в Приложение № 2;

6.2.2. в течение 3 (трёх) банковских дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя о завершении Работ Заказчик обязан оплатить разницу между полной стоимостью Работ, оборудования и материалов, указанной в смете (Приложением № 2), и суммой уплаченной Заказчиком, в соответствии с пунктом 6.2.1. Договора.

6.3. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на оборудование указывается в Гарантийном талоне, выдаваемом Исполнителем при передачи оборудования.

7.2. На материалы и результат Работ компании гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до его полного исполнения обеими сторонами. В случае если Договор подписан в разные даты, то он вступает в силу с последней даты подписания.

9. Ответственности сторон

9.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством РК.

9.2. Споры сторон разрешаются, в соответствии с законодательством в суде г. Алматы.

9.3. Обязательным предварительным условием обращения в суд является предварительное обращение к другой Стороне с письменной претензией и получение отрицательного ответа либо неполучение ответа в течение одного месяца со дня направления претензии.

9.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9.5. В случае нарушения сроков оплаты, Исполнитель вправе письменно предъявить к Заказчику неустойку в размере 0,2% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей стоимости настоящего договора в соответствии с приложением №2.

9.6. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, стихийные бедствия и др.), срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

10.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

10.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентными органами.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются не разглашать в какой бы то ни было форме в течение 3-х лет, с момента заключения Договора, конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением Договора.

11.2. К конфиденциальной информации относятся сведения по коммерческой деятельности, финансированию, договорным обязательствам Сторон Договора.

11.3. За разглашение конфиденциальной информации виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в полном объеме, включая упущенную выгоду.

12. Прочие условия

12.1. По всем вопросам, не предусмотренным в Договоре, взаимоотношения Сторон регулируются действующим законодательством РК и вступающими в законную силу, в процессе действия Договора, новыми нормативными актами РК.

12.2. Все дополнения, изменения, приложения, протоколы и другие документы являются неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора..

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся по одному у каждой стороны.

12.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

– Приложение №2 – «Смета»;

– Приложение №3 – «Технические требования»;

– Приложение №4 – «График выполнения работ».

Типовой договор монтаж локальной сети

На нашем сайте вы можете скачать «Типовой договор монтаж локальной сети» в TCR, DJVU, LIT, TXT, CHM, RTF, PDF, AZW3, isilo, LRF, DOC, HTML, PRC МОВІ, JAR, EPUB, FB2!

По согласованию Сторон сроки могут быть изменены. Организация работ по созданию Сети включает: Определение и оценку требований Заказчика на этапе проектирования: Разработку и выбор варианта монтажа компьютерной сети: Анализ оптимальности проекта компьютерной сети: Проектирование информационных потоков и центров хранения и обработки информации: Непосредственную реализацию выбранной ИТ-инфраструктуры: Настройку и тестирование готовой информационной системы: Поддержку и сопровождение реализованного проекта монтажа компьютерной сети в последующем процессе эксплуатации.

Виды работ и сроки их выполнения определяются сетевым договором Приложение N 3.

Образец (Примерный). Договор подряда на организацию локальной компьютерной сети

Допуск работников и специалистов к созданию Сети. К работам повышенной опасности обслуживание электроустановок, сварка, пайка и т. Подготовка объекта Заказчика к созданию Сети осуществляется Заказчиком и включает: Создание Сети выполняется монтажами и специалистами Исполнителя в соответствии с требованиями локальной и технологической сети.

Работники и монтажи Заказчика в договоре создания Сети привлекаются для: Сдача готовой Сети или ее составляющих частей оформляется актом выполненных работ. Принимая Сеть, Заказчик проверяет: Сеть должна соответствовать требованиям типовой документации.

Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности обслуживания, надежности и безопасности должны быть не ниже стандартов, указанных в Приложении N 2. Тестирование Сети проводится с участием представителей Заказчика по сетям, разрабатываемым Исполнителем.

Результаты испытаний оформляются протоколом.

Типовой договор на проектирование и монтаж СКС

Регламенты и протоколы тестирования отражаются в локальной документации. Исполнитель гарантирует соответствие качества Сети требованиям нормативной документации. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: Исполнитель имеет право не производить типовое обслуживание и гарантийный ремонт Сети на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в договоре нарушения правил эксплуатации Сети Заказчиком или ее ремонт произведен не Исполнителем.

При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы Исполнитель типовей требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре сети работы.

В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в договорах, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные монтажом, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную сеть ее результата при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *